買賣合同模板匯總10篇
在人們愈發重視契約的社會中,合同起到的作用越來越大,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編為大家收集的買賣合同10篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
買賣合同 篇1
車 主:____________________________ 買方(承買人)___________________________
車 主 地 址: 買 方 地 址:____________________________
車 主 電 話: 買 方 電 話:
車主根據《舊機動車輛交易管理規定》,與買方就下列車輛的交易達成如下協議:
一、車輛情況
車類型號:___________________________ 車 身 顏 色:_________________________________________
車牌號碼:___________________________ 行 駛 公 里:_________________________________________
發動機號:___________________________ 燃 料:_________________________________________
車架號碼:____________________________ 初次入戶時間:_________________________________________
二、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)
□行駛證正、副本 □購置稅(費)證 □路費收據 □車船使用稅標志(發票)
□機動車輛登記證書 □定編證(使用證) □營運證 □備胎 □千斤頂 □鑰匙
三、確認所購車輛的目前實際狀況,不得以車況為由中途退車。
四、車主保證該車的來源合法,手續齊全、真實有效,并承擔因該車和手續不合法引起的'法律責任。
五、成交價人民幣(大寫)____________________________元整(¥_____________________________________元)
六、付款方式(在方格內“√”為示:)
a)本協議簽訂后,買方一性付清全車款;辦理車手續。
b)本協議簽訂后,買方付購車定金人民幣(大寫)________________(¥_______元)在(¥________天內,
買方付清余款人民幣(大寫) ______________________元整(¥___________元)后辦理提車手續。
七、辦理過戶:買方應主動積極按賣方的要求備齊過戶所需資料,由賣方協助辦理過戶手續辦,取得過戶受理;回執或行駛證(取證時間以車管所受理回執所規定的時間為準,包括順延時間)
八、違約責任:
1.賣方在收到買方購車款項后,將積極協助買方辦理過戶手續,如未能將車輛過戶手續辦妥(車管部門造
成的延誤除外,屆時雙方協調解決),買方有權提出退車,但應維持該車交付時的狀態,賣方將已付的購車款如數退還給買方。
2.買方應在提車后____日內賣方配合辦理過戶手續,如逾期未辦理,應向賣方支付違約金_____________元。
3.如買方逾期未交清余款,賣方有權將該車另作處理不須通知買方,所收定金不再退還。
九、該車在 年 月 日 時 分以前發生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任均由原車主或轉讓人負責,該車在 年 月 日 時 分以后發生一切交通事故、經濟糾紛、法律責任均由承買人負責。
十、補充條款:___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
十一、當該車從車方名下過戶到買方名下,買賣雙方辦理完移交手續后,本協議即執行完畢。
十二、本協議地式貳份,買方一份,賣方一份,交易后代表簽字蓋章后生效。
備注:如需注明車輛營運或非營性質和車輛某一系統或某一部件的質量情況,請在條款中補充說明。
買方: (簽章) 賣方: (簽章)
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇2
合同雙方:
(1) 甲方(發包方) 聯系電話:
地址: 工作單位:
(2) 乙方:(承包方) 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定結合本地區裝飾裝修工程的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲乙雙方裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下約定:
第一條, 工程概況
1、工程地點:
2、工程承包方式:
3、工程總價款:【 元】,大寫
4、工程期限: 開工日期 年 月 日,
竣工日期 年 月 日 ,計 天。
第二條, 工程施工圖
雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、工程施工隊各持一份,甲方在確定圖紙后應在施工圖紙上簽字認可,施工隊依照圖紙嚴格施工。如遇特殊情況,甲方更改變動設計圖紙,應及時通知乙方。
第三條, 工程監理
若本工程實行甲方指定工程監理,則須與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系電話及監理工程師的職責等通知乙方,如無特殊要求,則由乙方指定本公司監理對施工過程進行全程監理。
第四條, 乙方工作
1、施工中嚴格按照安全施工規范,防火規定,施工要求及質量標準,按期保質完工;
2、嚴格執行本地區有關施工現場管理的規定;
3、嚴格遵守施工物業小區的物業管理條例;
4、保護好施工現場的物品陳設,保證室內上下管道暢通;
5、保持施工現場的整潔,工程完工后負責清掃現場。
第五條, 甲方工作
1、開工前三天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內物品,不易搬動的應歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里的關系;
4、負責辦理拆除原室內建筑的非承重結構或管線變動審批手續;
5、物業部門需辦理施工手續的,應提前通知并協調乙方辦理相關手續;
6、施工期間,甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛和消防工作;
7、參與工程質量和施工進度的監督,做好材料進場,工程竣工驗收。
第六條, 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,變更所產生的工程費用不計入預算費用內(詳見工程預算書),甲方應在變更單簽訂后一次性付清變更所需款項方可施工,參照合同第七條第一款之規定,工程順延。
第七條, 工程順延
由于以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確定,工期應順延;
1、工程量變更或設計變更,工期順延;
2、遭遇不可抗力,工期順延;
3、甲方未按合同約定按時支付工程款,工期順延;
4、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作影響施工的,工期順延;
5、因甲方提供的`預算外材料,設備質量不合格而影響工程質量,造成返工,工期順延,返工費用由甲方承擔;
6、甲方同意工期順延的其他情況,因乙方責任不能按期完工的工期順延;
7、因乙方原因造成工程質量存在問題造成返工的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條, 工程驗收和保修
1、雙方約定在施工過程中分下列幾階段,對工程質量進行驗收:
A.土建及其它雜項完工;
B.木工完工;
C.油工完工;
2、乙方應提前三天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后填寫工程驗收單;
3、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知單次日內進行驗收,填寫工程驗收單,在工程款結清后,辦理房屋及鑰匙移交手續;
4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修,保修期為壹年,并且終生維修,填寫工程保修單,移交維修部。
第九條, 工程款支付方式及期限
1、工程款分三次付清,第一次付款在簽訂裝修合同當日內,即 年 月 日,支付工程總價款的65%, 元,大寫 作為前期主材款,第二次付款于 年 月 日之前付清工程總價款的33% 元,大寫 用于支付人工工資;第三次付款在工程全部完工,驗收合格三日內付清剩余2%款項 元,大寫 。
2、若甲方未按合同約定,逾期付款超過三日,乙方有權停工,待款項付清后方可施工,且參照合同第七條第三款,工期順延;
3、工程款全部付清后,乙方應向甲方開具正式統一保修收據。
第十條, 違約責任
1、合同雙方當事人的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到處罰或給對方造成經濟損失的,均有責任方承擔責任并承擔經濟損失;
2、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
3、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,應及時通知對方辦理合同終止手續,有責任方賠償對方相應的經濟損失;
4、如甲方應付工程款逾期付款超過七日,乙方有權解除合同,后果由甲方承擔;
5、乙方在工程款按期支付的情況下延誤工期,由乙方承擔延期交工的責任。
第十一條,合同附件和本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力;
第十二條,本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇3
原告周xx,男,漢族,住上海市閘北區。
委托代理人岑xx,上海市xx律師事務所律師。
委托代理人徐xx,上海市xx律師事務所律師。
被告黃xx,女,漢族,住上海市浦東新區。
被告樓xx,女,漢族,住上海市浦東新區。
原告周xx訴被告黃xx、樓xx買賣合同糾紛一案,本院受理后,依法適用簡易程序,公開開庭進行了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟,被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚,未到庭應訴。本案現已審理終結。
原告周xx訴稱,被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系,被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月,樓xx向原告購買電梯配件,合同總價款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后,樓xx陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日,樓xx出具欠條一張,確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日,樓xx死亡。現認為,該筆欠款發生在樓xx與被告黃xx夫妻關系存續期間,且其生意收益用于家庭生活,故該筆欠款系夫妻共同債務,被告黃xx應予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人,應在所繼承的遺產范圍內支付欠款。故向法院起訴,要求判令:被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃xx、樓xx未到庭應訴,亦未書面答辯。
經審理查明,被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系,被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日,樓xx向原告出具欠條一張,稱:欠周xx127,500元,注:其余貨款已清。20xx年11月2日,樓xx報死亡。20xx年2月23日,原告起訴來院,要求判如所請。
以上事實,有原告提供的欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述,在案佐證。
本院認為,樓xx欠原告貨款的事實,有原告提供的樓xx出具的`相關欠條為憑,原告與樓xx之間的債權債務關系,依法可以確認。欠款日期發生在樓xx與黃xx婚姻關系存續期間,欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務,也無證據證明樓xx與黃xx夫妻關系存續期間實行財產分別制,并為原告所明知的情況下,原告主張此筆產生于樓xx與黃xx夫妻關系存續期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務,合法有據,原告據此要求黃xx支付欠款,合理合法,應予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人,遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚,未到庭應訴,視為其放棄應訴、抗辯的權利,由此產生的法律后果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關于適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定,判決如下:
一、被告黃xx應于本判決生效之日起三十日內支付原告周xx欠款人民幣127,500元;
二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔付款責任。
負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費人民幣2,850元,減半收取1,425元,由被告黃xx承擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。
審 判 員 谷麗云
買賣合同 篇4
出賣人:___________
買受人:___________
一、 摩托車金額:___________
摩托車品牌型號顏色價格備注
二、交車方式:
交車地點: ___________
交車時間:___________
付款方式: ___________
付款時間: ___________
三、質量維修:
1、出賣人向買受人出售的摩托車,其質量必須符合國家頒布的摩托車質量標準。
2、出賣人向買受人出售的摩托車,必須是在《全國摩托車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的摩托車。
3、出賣人向買受人出售摩托車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供:(1)銷售發票;(2)(國產車)車輛合格證、(進口車)海關進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的'車輛證件、手續是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、摩托車在購買后,由出賣人負責與生產廠家的維修站聯系、解決。
8、如屬于在摩托車售出前流通過程當中出現的質量問題,出賣人未向買受人時示的,依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題,由買受人自行負責。
四、違約責任:
五、爭議解決:因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由雙方當事人協商解決;也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份,雙方各執一份。
七、合同效力:本合同經買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽章):___________ 出賣人(簽章):___________
地址:___________ 地址:___________
電話:___________ 電話:___________
____年____月____日
買賣合同 篇5
合同編號:
賣方: 簽訂地點:
買方: 簽訂時間: 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,經雙方協商一致簽訂本合同。
第一條 農藥的基本情況
編號
農藥
名稱
商標
或品牌
登記
證號
產品
批號
生產廠
包裝
規格
數量
單價(元)
金額(元)
合計人民幣金額(大寫): ¥
(注:空格如不夠用,可以另附頁或加項)
第二條 付款方式及期限
雙方約定按以下第 項執行:
1.合同簽訂后,買方支付定金 元;賣方交貨后,買方于 年 月 日前支付價款,定金抵作價款或者返還。買方付款后,賣方應當開具銷售憑證。
2.合同簽訂后,買方在簽約地點當場支付價款,賣方應當開具銷售憑證。
3.其他方式: 。
第三條 交貨方式及期限
雙方約定按以下第 項執行:
1.合同簽訂后,在簽約地點當場交貨。
2.賣方于 年 月 日送貨到指定地點 ,運費 元由 方承擔。
3.買方于 年 月 日到指定地點 提貨。
4.其他方式:
第四條 質量標準:□國家標準□行業標準□企業標準□其他標準:
第五條 驗收
1.雙方約定于賣方交貨后 日內對農藥進行驗收。
2.包裝應貼有標簽或者附具說明書,注明農藥名稱、企業名稱、產品批號和農藥登記證號或者農藥臨時登記證號、農藥生產許可證號或者農藥生產批準文件號,以及農藥的有效成份、含量、重量、產品性能、毒性、用途、使用技術、使用方法、生產日期、有效期和注意事項等。農藥分裝的,標簽或者說明書上還應當注明分裝單位。法律、法規另有規定的,從其規定。
其他驗收內容 。
對質量有異議雙方可委托 部門抽樣檢測。
第六條 違約責任
1.交付的農藥不符合第一、四條規定的,買方有權要求減少價款、補足數量、換貨或退貨;由此給買方造成的損失,賣方應予賠償。
2.一方遲延交貨或支付貨款的`,每日按照遲延部分價款的 %向對方支付違約金。遲延超過 日的,對方有權解除合同并要求遲延方賠償損失。
3.因農藥質量問題給買方造成損失的,賣方應予賠償。
4.其他違約責任 。
第七條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列 種方式解決:
1.提交重慶仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
第八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同正本一式 份,買賣雙方各執 份,具有同等法律效力。
第九條 其他約定事項:
賣方(章): 買方(章):
年 月 日 年 月 日
買賣合同 篇6
買受人(以下簡稱甲方):_________
住所:___________________________
證照種類:_______________________
號碼:___________________________
電話:___________________________
代理人:_________________________
身份證號:_______________________
電話:___________________________
出賣人(以下簡稱乙方):_________
住所:___________________________
證照種類:_______________________
號碼:___________________________
電話:___________________________
代理人:_________________________
身份證號:_______________________
電話:___________________________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣(新、舊)機動車事宜,達成如下協議:
第一條 乙方有權出售屬于自己的(新、舊)機動車,(或乙方受_________委托),有權出售車牌號碼為:_________的(新、舊)機動車。
第二條 (新、舊)機動車狀況
銷售車輛1:銷售車輛車牌號碼______;出廠日期_________;已行駛公里數_________;車輛類型_________;廠牌型號_________;(初次)登記日期_________;顏色_________;發動機號_________;車架號_________;車輛購置附加費憑證編號_________;養路費繳付憑證編號_________;有效期從_________至_________;最后一次年檢時間_________;車輛狀況:_________。
銷售車輛2:銷售車輛車牌號碼______;出廠日期_________;已行駛公里數_________;車輛類型_________;廠牌型號_________;(初次)登記日期_________;顏色_________;發動機號_________;車架號_________;車輛購置附加費憑證編號_________;養路費繳付憑證編號_________;有效期從_________至_________;最后一次年檢時間_________;車輛狀況:_________。
銷售車輛3:銷售車輛車牌號碼______;出廠日期_________;已行駛公里數_________;車輛類型_________;廠牌型號_________;(初次)登記日期_________;顏色_________;發動機號_________;車架號_________;車輛購置附加費憑證編號_________;養路費繳付憑證編號_________;有效期從_________至_________;最后一次年檢時間_________;車輛狀況:_________。
第三條 價款
(新、舊)機動車價格(不含稅費):_________;金額大寫:_________。
(新、舊)機動車交易中所發生的稅由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半( );所發生的費由甲方負責( )、乙方負責( )、雙方各負責一半()。
第四條 付款方式及付款時間
1、付款方式(支票、現金):_________
2、付款時間:_________
第五條 驗收時間、驗收方式及交接時間、交接手續
1、驗收時間:_________
2、驗收方式:雙方約定車輛由甲、乙雙方當面驗收,并辦理相關手續。
3、交接時間、交接手續:車輛驗收合格后,雙方辦理車輛交接,乙方應在15個工作日內協助甲方辦理完車輛過戶、轉籍手續,并向甲方移交與車輛相關的各種文件和證明(見附件三:《乙方向甲方移交的文件和證明清單》)。
第六條 甲方的權利和義務
1、按合同約定的'時間與乙方當面驗收車輛,審驗乙方提供的賣車相關文件和手續。
2、持本人(或本單位)有效證件,按規定與乙方共同辦理車輛交易過戶或轉籍手續。
3、車輛交接后在辦理過戶期間,車輛使用中發生的任何問題,由使用者自行負責。
4、不得采取脅迫、欺詐、提供虛假文件或虛假證明等手段進行交易。
5、_________。
第七條 乙方的權利和義務
1、按合同約定負責向甲方提供有關的文件和證明(見附件三:《乙方向甲方移交的文件和證明清單》);
2、如實向甲方陳述車輛的狀況,并保證車輛狀況陳述的真實性,對隱瞞車輛存在的重大質量問題承擔賠償責任。
3、協助甲方辦理車輛過戶、轉籍手續;
4、因乙方原因致使成交車輛在約定期限內不能辦理過戶、轉籍手續的,應接受甲方退車要求,解除合同、全數退還車款,賠償因此給甲方造成的經濟損失,并承擔因此產生的法律責任;
5、因出售車輛所發生的所有權或因乙方擅自轉委托等問題,造成甲方與第三方發生爭議,承擔因此而產生的法律責任和經濟損失。
第八條 變更和解除
雙方協商一致可以變更或解除合同,但單方解除合同或者單方原因致使合同不能履行、給對方造成經濟損失的,應當按實際損失向對方賠償。
第九條 違約責任
任何一方違反本合同約定均屬違約行為,應按照本合同標的物總價款的_________%承擔違約金,造成損失的應賠償對方的一切經濟損失。
第十條 解決合同爭議的方式
合同發生糾紛,可向有關部門申請調解,調解不成時約定采取下列種方式解決:
1、向_________仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第十一條 幾項具體約定
1、雙方應遵循國家有關法律、法規、規章的規定和(新、舊)機動車交易市場的規定進行交易,因違反法律、法規或規章給對方造成經濟損失的,應賠償對方的一切損失;雙方共同違法、違規造成損失的,其損失共同承擔;
2、乙方收取甲方全部購車款后,按規定向甲方開具收款憑證;
3、本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,工商行政管理部門留存一份;
4、本合同經簽字(或蓋章)后生效。
第十二條 其它約定條款:_________。
甲方(簽章):__________________
法定代表人(或自然人):________
___________年________月_______日
乙方(簽章):__________________
法定代表人(或自然人):________
___________年________月_______日
簽訂地點:______________________
買賣合同 篇7
甲方:_________
乙方:_________
就_________用戶試用事宜,甲乙雙方達成如下協議:
一、甲方權責
1.甲方為乙方提供_________,用于乙方試用_________天。
2.甲方可在試用期(_________天)內向乙方收取試用押金RMB_________元,甲方開出收據,于試用期結束,全部退還給乙方。
3.試用中,如有配件、包裝、外殼的缺失或損壞,甲方應從乙方的押金中一律扣除相應錢款人民幣_________元。
4.乙方到期交還試用品時,甲方應予以當場測試完好后,方能全額退給押金。?
二、乙方權責
1.乙方在試用前必須向甲方交付押金RMB_________元。
2.乙方在試用期內必須為甲方保管好_________產品本身,所有配件及包裝。
3.在試用期間該產品因質量或人為原因造成的無法正常使用或因此引起的其它硬件的損壞,甲乙雙方按普通用戶_________服務協議及保修條列處理(詳見附件)。
4.乙方應在試用結束后的_________日內把試用品歸還甲方,逾期試用品視同以_________元價格售出。?
三、試用開始時間從簽署用戶試用協議的`第二天生效。如果_____的試用表現讓乙方滿意,需要購買該試用品:統一價格為____元。
四、雙方以互相理解的基礎簽訂此合約,在發生爭議或意外事件的情況下應本著互相尊重的原則協商解決。
五、本協議一式二份,自雙方簽字蓋章之日起立即生效,甲乙雙方各執一份。不得單方面解除合約,否則應根據對方的損失情況協商賠償。
甲方(簽章):
法定代表人或授權代理人:
_________年____月____日
乙方(簽章):
_________年____月____日
買賣合同 篇8
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(供方):
法定代表人:
雙方本著保護動物,愛惜、尊重生命的人道主義精神,以誠信、公平、合理之原則,經雙方充分的平等協商,特訂立本合同,雙方共同遵守。
一、寵物信息
雙方交易的寵物情況如下:
寵物品種: 犬/貓
出生: 年 月 日
性別:
毛色:
首次驅蟲: 月 日
驅蟲藥物:
首免疫苗: 月 日
疫苗種類:
保健診所:
轉讓價格:人民幣(大寫) (¥ 元)
(以下簡稱"寵物")
二、付款與交接
1、甲方應于 年 月 日前向乙方按轉讓價格支付轉讓款;
2、乙方應于 年 月 日前向甲方交付寵物。
3、寵物交付地點:
附帶交付材料或設施(不再另行收費):
4、乙方指定收款賬號:
開戶行:
戶名:
三、雙方權利義務
1、甲方本著為寵物提供合適之生存環境,愛護寵物之目的,與乙方訂立該買賣協議。
2、甲方承諾購買的寵物交接完畢后,盡飼養人之義務,對被買寵物的生命存續期間的防疫、疾病、生育負有照料之義務,并對被買寵物的非正常滅失、受傷、疾病、死亡負有嚴格的、完全的過錯責任;
3、乙方有義務向甲方告知寵物健康狀況、性格、愛好、生活習慣等情況,為甲方飼養購買的`寵物提供必要的咨詢和協助;
4、甲方在交接寵物前,必須對此寵物的健康狀態作初步檢查。若發現健康方面的異常,立即告知乙方。
5、寵物在出售后十五天內出現傳染性疾病“犬瘟熱”、“犬細小病毒”致命傳染病問題(注:須在指定保健診所使用“韓國RAPIGEN”傳染性疾病檢測試紙板進行測定),乙方承擔犬只的全部治療費用或為甲方更換同等價格的寵物。寵物售出十五天直至以后,乙方不再承擔上述寵物的任何責任。
6、若非寵物健康原因,甲方在購買該寵物后五天內請求退換,則應向乙方支付相當于該寵物轉讓價格的 %作為違約金。
四、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向本合同簽訂地( 市 區)所在地有管轄權的人民法院起訴。
五、附則
1、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
2、本協議經各方簽署后生效。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
買賣合同 篇9
買賣合同的標的物應包括哪些?是僅限于實物還是包括未來之物和權利?對此,大陸法系許多國家都作出了明確的規定,我國合同法則沒有明確規定。實體物作為買賣合同的標的物在各國立法上的規定是一致的。但對于買賣合同的“標的物”是否包括將來之物,以及是否包括權利的問題,國外立法也存在不同的立法例,國內法學理論界和司法實務界均存在不同認識。
1.買賣合同的標的物是否包括將來之物
將來物,是相對于現在物而言的,在德國民法中,它被稱為“將來財產”。它是指“現時不存在,將來才能存在的物,有時也指事實上已存在,不過訂約時還不屬于當事人所有的物。”就大陸法系國家而言,立法明確規定買賣標的物的,當以日本和俄羅斯為代表。如日本民法典第506條就規定:“以他人權利為買賣標的時,出賣人負有取得該權利并轉移于買受人的義務。”日本的學者和判例也都認為,以他人權利為標的之買賣有效。俄羅斯聯邦民法典第455條則明確規定:“買賣合同可對賣方現有的商品簽訂,也可以對賣方將來制造或將來取得的商品簽訂。”就英美法國家而言,在立法和判例中也大都承認將來物可以成為買賣標的物。如1979年頒布的英國貨物買賣法中就將“貨物”的定義擴展到正在制造中和賣方在買賣合同訂立后將占有的物之上。而美國統一商法典第2—05條也將貨物分為現貨和期貨兩種,規定:“不是現實存在并已特定化的貨物稱為期貨。對期貨或期貨中任何權益作出的現售,效力上相當于銷售合同”。不僅如此,
將來物為買賣標的的觀點已為有關的國際公約所接受。如(聯合國國際貨物銷售合同公約)第3條第1款規定:“供應尚待制造或生產的貨物的合同應視為銷售合同。”
在我國,買賣合同標的物是否包括將來之物呢?依合同法第130條的規定,買賣合同實質是買賣雙方進行所有權交換的合同;第132條規定,出賣的標的物應當屬于出賣人所有或有權處分。據此,從理論上,法律并不承認正在制造中和合同訂立后將有的物能夠成為買賣合同的標的物。但是,在經濟活動和社會生活實踐中,存在著大量以將來之物為標的物的買賣合同。農副產品預購合同,都是以合同訂立時并不存在、需要過一段時間才會生產出來的農副產品為標的物的;許多工業制品定購合同,也是要在合同訂立后再組織進行生產加工的;許多技術開發合同,也是要在合同訂立后才進行研制開發的。對于這些合同,不論是原經濟合同法、涉外經濟合同法、技術合同法,還是合同法,都是予以確認和保護的。因此,雖然法律沒有明文規定,但我國實際上是承認未來之物可以成為買賣合同標的物的。
基于上述分析,在司法實踐中,對于出賣人在訂立時并不擁有所有權或處分權,但在合同履行過程中可以擁有所有權或處分權的合同,不能以標的物不合法為由否認合同的法律效力,而要依法予以確認并保護。如關于“期貨”買賣的合同,只要不違背其他有關法律的特別規定,就要予以確認、保護。否則,就違反了市場經濟運行規律,制約著市場經濟的發展。
2.買賣合同的標的物是否包括權利
對于買賣合同標的物是否應當包括權利,歷來有不同的理解。一種觀點認為,作為買賣合同的標的物是指具有特定物或種類物特征,并允許進入民事流轉的有體物;其他類型的財產流轉(如有價證券、智力創作成果、請求權和使用權的轉讓等),則歸入其他合同類型研究。另一種觀點認為,買賣的標的包括物和權利兩種,物指有體物,物附著所有權,物的買賣即是所有權買賣;權利指所有權以外的其他財產權利,包括其他物權、債權、知識產權中的財產權利,不含人身權和繼承權。上述兩種觀點均有其各自的道理,世界各國立法對此也有不同的規定,大體上有兩種觀點。英美法系國家大都認為,買賣合同是關于有體物移轉財產所有權的活動,權利不能成為一般買賣合同的標的`,而需接受其他法律的調整。大陸法系國家,大都承認權利作為買賣合同標的物。如德國民法典第433條規定:“因契約買賣,物的出賣人負有向買受人交付其物,并使其取得該物所有權的義務。權利的出賣人負有使買受人取得權利的義務。”法國民法典第1598條在對有體物買賣標的物的范圍作了明確界定后,在第1607條也對無形財產的買賣作了明確的規定。俄羅斯聯邦民法典第1編第54條規定:“本節(指批發買賣合同一節)規定的原則適用于財產權利買賣。但如果該權利的內容和性質有其他不同的除外。”日本民法典則完全拋棄了將有體物買賣與其他財產權利分別定義的繁瑣做法,將買賣標的統一于“財產權”這一概念里。
我國合同法基本上沿用了英美法上的規定,其所規定的買賣合同制度基本上只調整以有體物為標的的買賣合同活動,而不調整以權
利為標的的買賣合同活動。而有關權利的轉讓、買賣分別由特別法予以調整和規范,如專利法調整有關專利轉讓合同、證券法調整股票和債券的買賣活動、商標法調整商標的轉讓活動、技術轉讓合同則在合同法中列出專章作出專門的規定。這就形成了將實物買賣與權利買賣區分開來的,實物買賣由合同法調整,權利買賣則由其他特別法來調整的立法格局。對于沒有特別法或其他法律沒有規定的,則參照適用買賣合同制度的有關規定處理。合同法第174條對此也作了明確的規定:法律對其他有償合同有規定的,依照其規定;沒有規定的,參照買賣合同的有關規定。
根據上述分析,在司法實踐中,對于以權利為標的的轉讓、買賣合同,應當首先適用有關專門法律或其他法律、行政法規的規定處理。在其他法律或行政法規沒有具體規定和處理原則時,才參照適用合同法中買賣合同的規定處理。
買賣合同 篇10
甲方:_______________________________________汽車銷售服務有限公司
地址:___________________________________________________________
電話:____________________傳真:______________________
乙方:_____________________
地址:___________________________________________________________
電話:_____________________
甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本合同。
1、訂購車型與相關費用
訂購品牌:_____________________ 型號:__________________________
車身顏色:_____________________數量:__________________________
裸車單價:____________________元(大寫_____________________________)
增值稅費:____________________元(大寫_____________________________)
實際申報發票裸車單價:_______________元(大寫_______________________)
購置稅費:_______元(大寫_________) 減免金額:_______元(大寫________)
甲方代理上牌服務費_________元,大寫_______________(包括車管理所費用)
甲方代理購買商業保險(是/否 )_____________元(大寫__________________)
乙方需另行交付有關費用和支付勞務報酬(是/否 )______元(大寫_________)
2、交車時間與地點、交付及驗收方式
a、交車時間:_________年_________月_________日前。
b、提車方式:乙方自提__________ 甲方送車上門_________。
c、交車地點:_________________________________________
d、車輛交接時當場驗收,乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議,應當場向甲方提出。
e、甲方向乙方交付訂購全新汽車及所有隨車文件,雙方簽署車輛交接書,即為該車輛正式交付。
f、車輛正式交付之時起,該車輛的所有權和風險責任由甲方轉移至乙方。
3、定金與付款方式
a、本合同簽訂時,乙方應向甲方支付定金___________元(大寫___________),乙方不能按約支付車款的,無權要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的,應當雙倍返還定金。
b、驗收車輛后, 乙方應向甲方支付全部車價款的_________%,計人民幣_________萬元,大寫_________________________。
c、車輛抵押貸款方式, 驗收車輛后, 乙方應向甲方支付全部車價款的_____%,計人民幣____________萬元,大寫___________________,甲方代理乙方辦理車輛抵押貸款(是/否 )_____________元(大寫__________________),傭金_____________元(大寫__________________)。
d、車輛交付時,定金可以抵作車價款。
4、 質量
甲方向乙方出售的車輛,其質量必須符合國家有關規定,必須能通過落籍地公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的全新合格出廠汽車。
5、 違約責任
a、乙方未按合同約定的時間付款,逾期在_________天之內,乙方向甲方支付逾期應付款的萬分之_________違約金。
b、逾期超過_________天后,甲方有權通知乙方終止本合同,定金不予退還、 c、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛,逾期在_________天之內,甲方向乙方支付逾期應付款的萬分之_________違約金。
d、逾期超過_________天后,乙方有權通知甲方終止本合同,甲方雙倍返還乙方定金。
e、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的'理由,并應在10日內提供證明,允許延期履
行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。 f、乙方所購汽車的整車質量保證期限為_________年_________萬公里,兩者以
先到者為限,除非不屬于保證范圍內。在保修期內出現質量問題,應當到甲方或生產廠指定的特約維修站進行維修、保養。
6、 其他
a、雙方地址、電話若有改變,必須及時書面通知對方。
b、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立補充條款或補充協議進行約定。本合同的補充條款、補充協議及附件均為本合同不可分割的部分。
c、本合同及其補充條款、補充協議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時,以手寫文字為準。
7、 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同壹式貳份,具有同等效力。其中甲、乙雙方各執壹份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代理人(簽字):_________ 代理人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【買賣合同】相關文章:
買賣合同買賣合同集合04-03
買賣合同 買賣合同內容06-09
關于買賣合同 買賣合同05-30
實用的買賣合同買賣合同03-07
車庫買賣合同-買賣合同07-25
買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15
學校買賣合同校服買賣合同12-06
有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07
機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16
房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18