關于買賣合同[精選]

　　在當今不斷發展的世界，合同的地位越來越不容忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的關于買賣合同，希望能夠幫助到大家。

關于買賣合同1

　　機電設備買賣合同，編號 ：

　　機電設備買賣合同

　　買方：[名稱]

　　與

　　賣方：[名稱]

　　[年]-[月]-[日]

　　目錄

　　條款 頁碼

　　一、 合同標的及質量要求 ........................................................... 3

　　二、 設備包裝 ............................................................................. 4

　　三、 設備運輸和保險 .................................................................. 5

　　四、 設備交付 ............................................................................. 7

　　五、 合同價款及支付方式 ........................................................... 8

　　六、 到貨驗收 ........................................................................... 10

　　七、 安裝、測試、初驗、試運行及終驗 ................................... 11

　　八、 雙方的一般權利義務 ......................................................... 13

　　九、 質量保修 ........................................................................... 15

　　十、 備品備件 ........................................................................... 16

　　十一、 履約保證 ...................................................................... 16

　　十二、 稅費 ............................................................................. 16

　　十三、 保密 ............................................................................. 17

　　十四、 知識產權 ...................................................................... 17

　　十五、 不可抗力 ...................................................................... 18

　　十六、 違約責任 ...................................................................... 19

　　十七、 合同的變更與解除 ........................................................ 20

　　十八、 完整性 .......................................................................... 21

　　十九、 修訂 ............................................................................. 21

　　二十、 適用法律及爭議解決 .................................................... 21

　　二十一、 通知 ........................................................................ 21

　　二十二、 合同效力及其他約定 ................................................ 22

　　附件一：設備明細及技術標準 ................................................ 24

　　附件二： 安裝、測試及驗收操作指南 ....................................... 25

　　附件三： 機電設備買賣協議履約保函格式 ................................ 26

　　附件四：《質量保修期屆滿確認書》格式 ................................. 27

　　附件五：《驗收合格付款通知書》格式 ..................................... 28

　　附件六：《駐場監造協議》 ...................................................... 29

　　合同編號：

　　本機電設備買賣合同（“本合同”）由以下雙方于______年______月______日在______簽訂。

　　賣方：______________________________

　　住所：________________________________________

　　企業（法人）營業執照注冊號：____________________

　　法定代表（負責）人：____________________

　　買方： ______________________________

　　住所：________________________________________

　　企業（法人）營業執照注冊號：____________________

　　法定代表（負責）人：____________________

　　買方和賣方以下合稱為“雙方”，單獨稱為“一方”。

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的`規定，雙方本著自愿、平等、公平、誠實信用的原則，就___________________設備買賣事宜協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、 合同標的及質量要求

　　1. 合同標的

　　本合同的標的為_____________________（“設備”）。

　　2. 質量要求

　　(a) 設備的技術和設計標準必須符合中國有關法律法規的規定，并且應滿

　　足____________________________________頒發的

　　____________________________________標準。

關于買賣合同2

　　賣方（以下簡稱甲方）：_________________________________________

　　買方（以下簡稱乙方）：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，土地買賣合同范本。

　　一、 基本情況：

　　1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區（縣）_____________路_________ ________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

　　2、 土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

　　二、 廠房價格及其它費用：

　　1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。

　　2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。

　�。�1）________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元（大寫）；

　　（2）其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后（以產權交易中心核發產權證之日為準）——日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土（轉載自百分網，請保留此標記。）地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金，合同范本《土地買賣合同范本》。

　　四、 其他規定：

　　1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

　　4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染的項目。

　　5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。

　　6、 乙方使用的`用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

　　7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

　　9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

　　五、 本合同主體及責任：

　　1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)

　　六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表（ 簽名蓋章）： 代表（ 簽名蓋章）：

　　電話： 電話：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地址：

　　編輯

關于買賣合同3

　　公司（以下稱買受方）

　　公司（以下稱為出賣方）經友好協商，特此訂立以下條款：

　　第１條定義

　　“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認，供雙方檢驗設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。

　　“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。

　　“缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。

　　“現場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設備所作的最后驗收。

　　“技術規格”是指本協議附表Ａ。

　　第２條銷售主體事項

　　出賣方愿意出售，買受方愿意購買下列設備：

　　設備技術要求

　　設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。

　　出賣方應于20xx年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內審議和批準驗收手冊。

　　本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。

　　第３條價格

　　……

　　第４條支付

　　買受方在收到出賣方的發票后，必須按下列期限付給出賣方款項：

　　4.1簽約后支付總價30%的定金；

　　4.2買受方處交付設備并安裝調試后，支付總價的60%的貨款；

　　4.3驗收保留款為總價10%的貨款，在設備調試合格后第12月內支付

　　第5條交貨與驗收

　　出賣方應在20xx年11月25日前完成設備的安裝和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，出賣方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。驗收單證上應注明雙方認可的，且應由出賣方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。

　　現場驗收應在20xx年11月26日起進行。

　　第6條更改

　　自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的.更換性能以及本合同的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。

　　為修補瑕疵或改善設備，出賣方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。

　　第7條保修

　　出賣方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。

　　該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在1年之內出現故障，出賣方負責在收到臺新公司通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務，則應承擔買受方由此而引起的一切損失。

　　第8條其它

　　本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本協議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均作廢。

　　賣方買方

關于買賣合同4

　　甲方:

　　乙方:

　　上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:

　　1. 甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整

　　2. 設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個, 聚醚攪粉罐一個．(水冷機,空壓機甲方自備).

　　3. 主機尺寸:長4.5米*寬4米*9米.內直徑為1600MM

　　4. 甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工.

　　5. 付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.

　　6. 機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,

　　7. 機臺運送由甲方負責車費, 乙方裝車, 甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

　　8. 甲方負責整套設備的'安裝，調試．經調試后設備正常運轉交付乙方使用．

　　9. 乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故

　　障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.

　　10. 因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.

　　11. 本合同一式四份, 甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.

　　甲方簽字: 乙方簽字: 甲方地址: 乙方地址: 電話:電話:

　　簽訂日期:

關于買賣合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作，確保供熱質量，在拖欠上年度煤款的`情況下延續今冬明春供暖用煤，經充分協商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。

　　一、質量標準：

　　xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)

　　二、合同履約形式：根據甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅

　　2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。

　　三、交貨地點：甘南合作熱力有限責任公司煤場

　　四、供貨時間：____年____月____日—____年____月____日

　　供暖時間：____年____月____日—____年____月____日

　　五、合同價款：(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務發票。

　　六、付款方式：

　　1、____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款15%。

　　2、____年____月底，付總價款10%。

　　3、____年____月底，付總價款10%。

　　4、____年____月底前，付總價款25%。

　　七、其它約定事項：

　　1、根據雙方談判的約定，本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加合同總價款。

　　6、此合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于買賣合同6

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的'日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。

　　訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。

　　因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。

關于買賣合同7

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　甲方原有位于 的房產一套，屬于城東片區的拆遷人，甲方與————市————區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，根據協議，甲方對原房產可得到安置房面積 平方米，甲方自愿將其中————平方米出售給乙方。現甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、房屋的基本情況：

　　甲方拆遷安置房屋座落在_____________________________，安置房屋面積為______平方米，房屋用途為住宅。現尚未選房和安置。

　　第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房，是甲方的家庭共同財產。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押，債權債務，以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。

　　第三條、上述房產的交易房屋面積和價格：

　　買賣房屋面積為__120____平方米，按 元/每平方米計價，共計人民幣___________元整(大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整)，但實際安置房屋不足或超過120平方米，按實際面積 元/平方米計算總房款，多還少補。

　　第四條、付款時間與方式：

　　甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬元整交付甲方，首付款在簽訂合同當日支付。尚欠房款分三期付清：第一期在選房后三日內付 元;第二期在交付房屋和鑰匙付 元;第三期在辦理產權過戶手續三日內付 元。 甲方的銀行帳戶：開戶行 戶名 賬號 。乙方可現金支付給甲方也可將購房款存入甲方上述的.帳戶。

　　第五條、房屋交付：

　　甲方應配合乙方憑安置選房順序號證辦理選房。待通知交房后五日內，甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方，由乙方所有。

　　第六條、關于產權登記及過戶的約定：

　　對本房屋以后需要辦理房屋產權證，土地證等其它手續，經甲乙雙方協商，按以下約定進行。

　　1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權證、土地使用權證及其他手續所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔。辦理到甲方名下后，甲方應自領取之日起五日內，將領到的產權證書交由乙方。

　　2、在已辦理到甲方名下房屋產權證，土地證等其它手續之后，自乙方向甲方提出辦理房屋產權證過戶請求之日起30天內甲方須無條件協助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續，所須相關費用(包含雙方交易費、營業稅等)全部由乙方承擔。甲方應該提供一切與之有關的手續及資料(原房屋產權人的產權證及國土證，原房屋產權人結婚證及復印件，原房屋產權人夫妻雙方身份證復印件，其他房屋共有人同意出售的書面意見等)，不得用任何方式拒絕阻撓。

　　第七條、補償費和建筑差價的享有和承擔

　　1、根據甲方和泉州市城東片區拆遷指揮部簽訂的安置補償協議，指揮部應給付給甲方的臨時安置補助費，每平方米每個月5元，由乙方享有，從最后一期乙方的支付房款中扣除。

　　2、安置房應支付給指揮部的建筑差價全部由甲方承擔。

　　第八條、違約責任條款：

　　1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。

　　2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計算的利息款，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。

　　3、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方，視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。

關于買賣合同8

　　買方：________________________ （下稱甲方）

　　地址：________________________ 郵編：__________

　　電話：________________________ 傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　賣方：________________________ （下稱乙方）

　　地址：________________________ 郵編：__________

　　電話：________________________ 傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1。名稱、品種、規格：

　　________________________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2。質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：

　　__________________________（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1。數量：________________ 。

　　2。計量單位和方法：____________________。

　　3。交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____ ____________________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1。交貨時間：______________。

　　2。交貨地點：______________。

　　3。運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4。保 險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5。與買賣相關的單證的轉移：______________________。

　　第五條 驗收：

　　1。驗收時間：______________。

　　2。驗收方式：

　　____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3。驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1。單價：________； 總價：__________________（明確幣種及大寫）。

　　2。貨款支付：

　　貨款的支付時間：________________________；

　　貨款的支付方式：________________________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。

　　3。預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1。甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后________日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2。甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3。乙方在接到甲方書面異議后，應在__________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的`異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1。甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______％違約金。

　　2。甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金；如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3。甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4。甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5。甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6。甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7。其它約定：________________________。

　　〖〗

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1。乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______％的違約金。

　　2。乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3。乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4。乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5。乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6。貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7。乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8。其它：______________________________。

　　第十條 不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條 爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條 附加條款：

　　1。____________________________________。

　　2。____________________________________。

　　3。____________________________________。

　　第十三條 其它事項：

　　1。按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2。約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3。本合同自______年____月____日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4．合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5．雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的______日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6．本合同正本一式______份，雙方各執______份；合同副本一式____份，分送____________等單位。

　　甲方:________________________ 乙方：________________________

關于買賣合同9

　　供方：

　　需方：

　　根據中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。

　　一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的種子：

　　二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方復檢，需方收到貨后15天內，對發芽率、凈度、水分三項指標復檢完畢，純度在收貨后該作物的第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。

　　三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可 證復印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子于生產收獲結束。

　　四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。

　　五、所需供品，乙方根據當地生態類型進行合理布局，若由于越區種植造成的`損失，由乙方承擔。

　　六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。

　　七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬于合同的組成部分。

　　八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

　　________年____月____日

關于買賣合同10

　　買方（下稱甲方）：

　　賣方（下稱乙方）：

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、規格和數量

　　1.名稱：熱熔膠

　　2.商標、型號、規格、顏色：

　　3.數量：

　　4.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：以對方出庫為準，合理磅差在千分之三內。

　　第二條產品質量要求

　　1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求制作樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。

　　2.國家有關部門有明確規定的，按規定標準確定產品的等級和質量；國家有關部門無明文規定的，依照封存樣本的要求。按照封樣樣品標準銷售的產品，甲方不得拒收。如果有質量異議，雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理

　　第四條交貨方式

　　1.交貨期限：

　　2.交貨地點：

　　3.運輸方式：_________；運費由甲負擔。

　　4.與買賣相關的單證的轉移：_________。

　　第五條驗收

　　1.驗收時間：_________。

　　2.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付

　　1.單價：_________人民幣；總價：_________（大寫）：。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________；

　　貨款的支付方式：_________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3.預付貨款：_________

　　第七條提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十條甲方違約責任

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________％作為違約金。

　　2.甲方如需提前收貨，商得乙方同意變更合同的，甲方應給乙方提前收購貨款總值的_________%作為補償；甲方因特殊原因必須逾期收購的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　3.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　4.乙方按合同規定交貨，甲方無正當理由拒收的，除按拒收部分貨款總值的_________%向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。

　　5.乙方因甲方錯填到貨地點、接貨人等原因導致不能依約履行合同的，乙方不承擔逾期責任；甲方應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　6.其它約定：_________。

　　第十一條乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________％的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的'，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方交貨少于合同規定的，如甲方仍然需要的，乙方應如數補交，并應向甲方償付逾期少交部分貨物總值的_________%的違約金；如甲方不需要的，乙方應按應交部分貨款總值的_________%付違約金。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交貨，有正當理由的，甲方可考慮同意接收，并仍可按合同約定的付款時間付款；無正當理由的，甲方有權拒收。

　　6.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　7.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　8.其它：_________。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（傳真、郵件、EMS、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條其它事項

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____2____種方式解決：

　　（1）提交仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　第十六條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十七條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十八條合同效力

　　本合同自雙方簽字并加蓋公章之日起生效。本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。合同有效期限年，自年月日至年月日止。

　　第十九條其他約定：

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　日期：_________日期：_________

關于買賣合同11

　　甲方（賣方） ： 甲方（賣方）

　　乙方（買方） ： 乙方（買方）

　　身份證號：

　　身份證號：

　　電話：

　　電話：

　　根據《合同法》和《城市房地產轉讓管理規定》及其他有關法律 法規之規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋 達成如下條款，以資共同信守。

　　一、買賣房屋基本情況：

　　買賣房屋基本情況： 1、座落： 2、鋼筋混凝土 鋼筋混凝土結構， 鋼筋混凝土 3、建筑面積： 4、房屋所有權證： 房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹臺、冰箱壹臺、 5、房屋內裝修及所有家具家電（洗衣機壹臺、冰箱壹臺、空調 貳部、電視貳臺、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叁張、廚房用品整套） 貳部、電視貳臺、沙發壹套、餐桌椅壹套、床叁張、廚房用品整套） 。 椅壹套

　　二、計價方式與價款：

　　計價方式與價款： 甲乙雙方約定上述房屋按宗(單元及配套附屬等)計算，轉讓價總 價款為**

　　三、付款方式及期限：

　　付款方式及期限： 在本合同簽訂當日，雙方辦理房屋所有權證申請交易過戶，同時 乙方支付給甲方 。

　　四、房屋支付期限：

　　甲方應當在乙方合計付清人民幣： 時，將上述房屋按現狀支付 人民幣： 人民幣 給乙方掌管，產權歸乙方所有。

　　五、關于轉讓過戶和稅費負擔的約定：

　　關于轉讓過戶和稅費負擔的約定： 雙方約定共同辦理申請房屋所有權證交易過戶；在乙方取得房屋 所有權證后 10 日內申請辦理水、 電及門牌證過戶手續。 關于本房屋交 易過戶一切稅費由乙方承擔。 用途，總層數 2 m； 層，所在層次 層；

　　六、甲乙雙方責任：

　　1、 甲方保證出賣的房屋沒有產權和財務糾紛。 該房屋如不能辦理 產權過戶登記或房屋交付后發生該房屋交付前既已存在的權利和財務 糾紛，概由甲方承擔全部責任。 2、甲方逾期 逾期交房、逾期 逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期 逾期配合 逾期 逾期 逾期 辦理水、電及門牌證過戶手續，自本合同規定的'期限的第二天起至實 際履行之日止，甲方應向乙方支付已交付房價款 2%（月利率）的違約 金（若超過 15 日，乙方有權終止本合同，視甲方悔約并按本合同第六條第 3 款執行） ；乙方逾 逾 逾期配合交房、逾期 逾期申請房屋所有權證交易過戶、逾期 逾期辦理 期付款或逾期 逾期 逾期 逾期 水、電及門牌證過戶手續，自本合同規定的期限的第二天起至實際履 行之日止，乙方應向甲方支付逾期應付款 2%（月利率）的違約金（若超 過 15 日，甲方有權終止本合同，視乙方悔約并按本合同第六條第 3 款執行） 。 3、甲方若中途悔約，應在上述規定時限 10 日內無條件退還已付 購房款（不包括定金）且雙倍返還定金給乙方并賠款給乙方人民幣壹 拾萬元正；乙方若中途悔約，甲方有權取消定金并賠款給甲方人民幣 壹拾萬元正。

　　七、雙方約定的其他事項：

　　雙方約定的其他事項： 1、水電費、物業管理費等在交接房時結清。 2、本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式 2 份，甲方 1 份， 乙方 1 份。

　　甲方（簽章） ： 乙方（簽章） ：

　　XX 年 11 月 11 日

關于買賣合同12

　　【案情簡介】 原告李彥軍訴稱：原告生產、經營民用建筑類樓板。20xx年5月份，被告武喜軍在鄭州市經濟技術開發區黃商村承攬民房建設工程需用樓板。雙方經口頭協商訂立買賣樓板合同。按約定，原告先后向被告交付規格為3.3×0.48（米）的樓板251塊，約定單價為57元/塊，貨款總計為14300元。雙方約定的付款進度為：被告每完工一層樓房，為原告結清一層樓板的貨款，但被告始終未按約定給付原告貨款。20xx年5月28日，經原告要求，被告為原告出具欠條一份，主要內容為：“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14300元整。武喜軍”。該欠條中“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米”部分系原告之妻書寫，但其中“14300元整。武喜軍”部分系被告武喜軍親自書寫并捺指印。但之后，雖經原告多次催要，被告仍未予清欠貨款。無奈，原告訴至法院，請求判令被告給付貨款14300元。原告提供的證據有： 被告武喜軍為原告出具欠條一份，其主要內容為：“欠條 收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14 300元整。武喜軍”，用以證明被告拖欠原告貨款14300元的事實。被告未到庭答辯，亦未提供證據。 訴訟中，依原告申請，證人吳ＸＸ出庭作證（證人吳ＸＸ系隨車貨運人員），用以證明其曾隨原告一起為被告武喜軍運送樓板及被告為原告出具欠條的事實。另外，依原告申請，本院依法調取了被告武喜軍的戶籍證明。庭審質證中，被告武喜軍無正當理由未到庭參加訴訟，亦未對原告提供的'證據進行質證，視為其放棄質證的權利。本院向原告及證人出示被告武喜軍的

　　戶籍證明，原告李彥民及證人吳ＸＸ均指認戶籍證明中頭像系樓板收貨人武喜軍頭像，亦即本案被告武喜軍。對于原告提供的欠條及證人吳ＸＸ的證言，本院綜合分析認為，欠條中關于樓板數量、規格、貨款總額等信息可以與原告的陳述互相印證，而欠條中送貨人及收貨人及欠條出具人又與證人吳ＸＸ的證言互相印證，故本院對于原告提供的證據及證人吳ＸＸ的證言予以采信。

　　【法院認定】經庭審質證，依據有效證據，結合當事人陳述，本院確認下列案件事實： 原告李彥民生產、經營民用建筑類預制板。20xx年5月份，因被告武喜軍在鄭州市經濟技術開發區黃商村承攬民房建設工程需用樓板，雙方經口頭協商訂立買賣樓板合同。按約定，原告先后向被告交付規格為3.3×0.48（米）的樓板251塊，單價為57元/塊，貨款總計為14300元。雙方另約定：被告每完工一層樓房，為原告結清一層樓板的貨款，但被告始終未按約定給付原告貨款。后經結算，被告為原告出具欠條一份，主要內容為：“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14300元整。武喜軍”。之后，被告仍未予清欠貨款。現原告訴至法院，請求判令被告給付貨款14300元。

　　【法律分析】當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。依法成立的合同，自成立時生效，受法律保護，對當事人具有法律約束力，當事人應當按照約定履行自己的義務。當事人一方不履行合同義務的，應當承擔繼續履行等違約責任。買賣合同中的買受人應當按照約定的數額支付價款。本案中，原告李彥民與被告武喜軍之間

　　系口頭形式的買賣合同關系，合法有效，應受法律保護。被告武喜軍在原告李彥民履行完交貨義務后，未及時支付貨款，經原告多次催要，仍長期拖欠，構成違約，應承擔給付原告貨款的民事責任。原告要求被告給付貨款14300元的訴訟請求，本院予以支持。

關于買賣合同13

　　出賣人：

　　買受人：

　　一、汽車金額：

　　汽車品牌型號顏色價格備注

　　二、交車方式：

　　交車地點： 交車時間：

　　付款方式： 付款時間：

　　三、質量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的汽車。

　　3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：（1）銷售發票；（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）說明書；（5）隨車工具及備胎；（6）

　　5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7、汽車在購買后，由出賣人負責與生產廠家的'維修站聯系、解決。

　　8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔責任。

　　9、如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　七、合同效力：本合同經買賣雙方簽章后生效。

　　買受人（簽章）： 出賣人（簽章）：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日

關于買賣合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經過友好協商，并根據《中華人民共和國合同法》，就買賣花草花卉事宜達成本如下協議：

　　一、花草花卉內容

　　1.甲方按照乙方提出的.要求，提供如下花草花卉：

　　2.雙方應依據《中華人民共和國合同法》及有關法規對花卉花草根葉進行嚴格審查，如不符合有關法規，乙方有權要求調換。

　　二、付款條件

　　雙方同意花草花卉采取先送貨后付費的原則，甲方應在__年_月_日前將上述花卉一次性送給乙方，乙方在花卉貨到一周內付款給甲方，總付款額是人民幣：(大寫：)。

　　三、責任

　　1.甲方必須保證花草花卉成活質量，如果在一周內不能成活，則乙方有權拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之十的賠償責任。

　　2.如乙方未按時付款，遲延一天則按總金額百分之五罰款。

　　四、其他

　　1.本合同未盡適宜，將按照《合同法》由雙方友好協商解決。

　　2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。

　　3.本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方代表人簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：乙方:(蓋章)：

　　代表簽字：代表簽字：

　　年月日

關于買賣合同15

　　合同編號：___________

　　甲方(賣方)：______________________

　　乙方(買方)：______________________

　　簽訂地點：__________________________

　　根據(中華人民共和國合同法)及相關規定，雙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，就農膜買賣的有關事宜達成協議如下：

　　第一條合同標的物

　　名稱

　　商標

　　規格型號

　　生產廠家

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　第二條質量要求：______________________

　　第三條包裝標準：______________________

　　第四條乙方應在________年________月________日前向甲方支付所購農膜款________元。甲方應在________年________月________日前將乙方所購農膜交付乙方。交貨地點為：________________________。

　　第五條驗收乙方應在甲方交貨后□當初________日內對所購農膜進行驗收；驗收內容主要是所購農膜是否與第一條所列內容相符，是否達到第二條所要求的質量。法律、法規另有規定的，從其規定。其他特殊要求：________________________

　　第六條違約責任1．農膜經驗收后經雙方確認或相關職能部門出具證明，證明農膜不符合第一條、第二條、第五條所要求的標準的，乙方有權要求甲方補足、換貨或退貨、并要求賣方賠償由此所引起的損失。2．一方遲延交貨或遲延支付價款的`，應每日按照遲延部分價款的 %的標準向對方支付違約金。3．其他違約責任：______________________

　　第七條合同爭議的解決方式本合同項下如發生爭議，由當事人協商解決，也可申請調節；協商或調節不成的，□依法向________人民法院起訴，□向________仲裁部門申請仲裁。第八條本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式________份，雙方各持________份，具有同等法律效力。

　　第九條其他約定事項：________________________

　　甲方：________________

　　委托代理人：__________

　　電話：________________

　　住所：________________

　　開戶行：______________

　　帳號：______________________

　　年_____月_____日

　　乙方：_______________

　　_委托代理人：__________

　　電話：________________

　　住所：________________

　　開戶行：______________

　　賬號：________________

　　年_____月_____日______

【買賣合同】相關文章：

車庫買賣合同-買賣合同07-25

買賣合同買賣合同集合04-03

關于買賣合同 買賣合同05-30

買賣合同 買賣合同內容06-09

實用的買賣合同買賣合同03-07

買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15

學校買賣合同校服買賣合同12-06

有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07

機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16

房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18