關于買賣合同(大全15篇)

　　隨著時間的推移，合同起到的作用越來越大，它也是實現專業化合作的紐帶。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的關于買賣合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關于買賣合同1

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，以資共同遵守。

　　一、 基本情況：

　　1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區

　　(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

　　2、 土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

　　3、 廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

　　二、 廠房價格及其它費用：

　　1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。

　　2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

　　3、 乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);

　　(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產生的`契稅由乙方負責。

　　2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

　　四、其他規定：

　　1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

　　4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

　　5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。

　　6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

　　7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

　　9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

　　五、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表( 簽名蓋章)： 代表( 簽名蓋章)： 電話： 電話：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地址：

關于買賣合同2

　　供方：

　　需方：

　　根據中華人民共和國《種子法》《民法典》及有關規定，為了明確農作物種子供、需雙方的權利和義務，維護雙方的`共同利益，經雙方友好協商，簽訂本合同。

　　一、需方向供方訂購以下品種、數量、質量和價格的種子：

　　二、供方對以上種子出具農作物種子檢驗證書（標明種子實際質量指標）供需方復檢，需方收到貨后15天內，對發芽率、凈度、水分三項指標復檢完畢，純度在收貨后該作物的第一個生產周期內復檢完畢，發現問題應及時通知供方，逾期視為種子合格。

　　三、調運種子前，供方要按需方要求，出具種子經營許可 證復印件、發貨時需方與供方對每批種子共同取樣，分別封存，以備種子復檢和鑒定，樣品保存至該批種子于生產收獲結束。

　　四、供、需雙方必須按合同規定的時間、數量等供貨、付款，如有變化，供、需雙方另行協商達成補充合同，否則，視一方為違約，違約方要賠償守約方違約金額10%經濟損失費。

　　五、所需供品，乙方根據當地生態類型進行合理布局，若由于越區種植造成的損失，由乙方承擔。

　　六、如種子質量達不到合同要求，由甲方負責賠償相應損失。

　　七、本合同未盡事宜，經雙方協商一致可在合同外增加補充條款，增補條款屬于合同的組成部分。

　　八、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

　　________年____月____日

關于買賣合同3

　　賣方：

　　合同編號： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 20xx年8月19日 買方：

　　一、產品名稱、型號、廠家、商標、數量、價格、金額：

　　詳見附件一

　　二、質量和技術要求：

　　產品質量符合國家、行業、企業標準和環保、安全法律法規的規定，賣方應保證產品交付后質量與樣品質量相符合，滿足買方裝配和使用的要求。買方圖紙有明確規定的，按圖紙規定的標準驗收;簽訂了技術協議的，按雙方達成的技術協議中的相關條款執行。賣方同時須提交產品合格證明或出廠檢驗報告等。買方只負責產品的外觀質量與數量檢驗，因賣方原因導致產品在裝配及使用過程中的不良，買方嚴格按照《產品買賣合同》、《質量服務協議》、《技術協議》等相關條款執行索賠。賣方須保證其提供的產品不侵犯任何第三方的合法權利，且賣方須確保其提供的產品符合合同約定的品牌、規格型號、廠家、質量要求，否則應按買方要求更換或退貨，并承擔該批次產品價款一倍的違約金。

　　產品質保期一年，自買方主機產品銷售之日起計算，同時產品零部件使用時間不得少于20xx小時，以上時間以先到為準，國家、行業標準等對產品質保期的規定長于合同約定的，遵照國家、行業標準等執行。產品在質保期發生質量問題的，賣方在接到買方通知之日起七日內予以更換、修復和賠償損失，逾期更換、修復或賠償的，按產品價款的2 /日承擔違約金;買方有權根據需要自行更換、修復故障產品，并由賣方承擔相應費用。

　　三、交貨時間和數量：

　　賣方按物流工程師訂單交貨。賣方交貨延期的則

　　四、交貨地點和方式：

　　賣方送貨到買方指定地點。

　　五、運輸方式和費用：

　　賣方負責運輸，承擔運輸費用(含保險費)。

　　六、包裝標準：

　　賣方按國家、行業、企業標準和樣品的標準及買方的要求包裝產品，采取防銹、防腐、防碰措施，賣方承擔包裝費用，包裝物不回收。如因包裝破損等問題導致貨物受損、滅失的，由賣方承擔退換貨等補償責任。

　　七、隨機備品、配件、工具和資料：

　　產品具有出廠日期、編號等銘牌標識，并附有裝箱單、產品說明書、合格證和檢驗書等質量證明原件。

　　八、 檢驗和異議：

　　1、 貨到買方指定地點后，買方按國家、行業標準和樣品的標準對產品外觀質量和數量進行檢驗 并將結果通知賣方;賣方批量交貨的，買方可抽樣檢驗。產品不符合約定的規格型號、品牌、生產廠家、質量標準等要求的，賣方應承擔檢驗費用，并按照本合同第二條承擔違約責任。雙方簽訂的技術、質量協議以及賣方的承諾對檢驗另有規定的，從其規定。

　　2、經檢驗為不合格產品，賣方在接到買方通知后按省內1周，省外25天內取回不合格產品;逾期未取回的，買方可按 100元/天的標準向賣方收取保管費用，也可以自行將產品處理。雙方簽訂的質量/技術協議對此另有約定，以本合同的約定為準。

　　九、產品回購：

　　賣方所供產品超出買方訂單數量的.，賣方根據買方的通知予以回購。賣方負責回購產品的運輸，貨款由賣方直接支付給買方或者在買方應付賣方貨款中扣抵。

　　十、結算方式和期限：

　　(一)結算期限

　　1、貨到付款

　　(二)結算方式：

　　2、電匯

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　雙方協商解決，協商未果的向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　十二、合同有效期：

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效,有效期至20xx年12月30日。

　　十三、其他約定事項：

　　1、 買方與 賣方 簽訂的技術協議，賣方的服務承諾以及買方的訂單等作為本合同附件。

　　2、 賣方應向買方提供廠家授權銷售資格證明并按照誠信原則承諾給予買方市場同期最低價，若經買方查實賣方價格明顯高于市場同期最低價且不合理的，賣方應給予買方差價補償并賠償買方當批次貨款20%的違約金，同時買方可重新評估賣方信用資質，直至解除合同。

　　3、 賣方不得以任何理由以任何方式對買方業務人員贈送財物、不得向買方供應核準經營范圍外的產品，否則，買方經查實后可以拒付貨款、解除合同，同時賣方應向買方支付10萬元/人次違約金;給買方造成嚴重后果的，買方將追究其他法律責任。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

關于買賣合同4

　　甲方(需方)： 乙方(供方)： 根據《中華人民共和國經濟法》有關規定，為明確權利和義務，經甲、乙雙方協商就校園監控設備一事達成協議如下：

　　一、設備及安裝總造價：人民幣 元(大寫： 元整)，(附詳細子目設備清單)。

　　二、付款方式：

　　1、甲乙雙方自合同簽訂之日起，甲方支付給乙方，總造價30%的首付款人民幣元)。

　　2、乙方在收到首付款三天內，按照合同附頁(設備清單)所規定產品的清單、型號、規格、數量交付至甲方指定現場，經甲方現場保管人員現場驗收后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的50%，計人民幣元)。

　　3、乙方將安裝調試完畢，甲方管理人員驗收合格后，甲方給乙方支付設備安裝總造價的17%，計人民幣 元 (大寫： 。)

　　4、安裝完畢甲方驗收后，剩余設備安裝總造價的3%計人民幣質保金，按售后服務質保書履行，在________年后支付給乙方。

　　三、甲乙雙方責任

　　1、甲方積極配合乙方的'設備安裝，以保證順利進行監控購銷合同范本監控購銷合同范本。

　　2、乙方提供的售后服務，工程交驗后，乙方對所提供的設備提供保修________年，甲方需專人管理設備，由乙方負責培訓甲方人員安全操作，熟悉產品性能太簡單和保養。

　　四、本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜協商解決，甲乙雙方如有任何一方違約，交仲裁裁決。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，起生效。 甲方簽字： 乙方簽字：________年____月 自雙方簽字之日____日

關于買賣合同5

　　供方：

　　需方：

　　供需雙方經友好協商，本著平等互利的原則，就需方在新建天津至保定鐵路工程3標段路基土石方及附屬工程的柴油供應事宜達成一致，并同意按以下合同條款簽署合同并共同遵守。

　　一、材料名稱、規格型號、數量、價格，

　　1、產品名稱：0#柴油、-10#柴油;

　　2、產品數量：按需方電子汽車衡實際稱重數量為準;

　　3、單價：雙方以霸州市中石化公司加油站供應當日掛牌價下調0.15元/升作為結算單價，定價方式在合同執行期間不予調整。此單價為供方組織材料至需方儲油罐的含稅單價。柴油比重換算0#為1198升/噸、-10#為1191升/噸

　　二、交貨地點、方式、時間

　　供方按需方進料通知，按時、保質、保量送達到指定的施工工地儲油罐。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　由供方組織運輸柴油至需方指定地點，供方承擔卸至工地前的所有風險及費用。

　　四、驗收方式

　　1、計量驗收：柴油到達需方現場后，需方以過磅方式進行計量驗收，在正常磅差±3‰范圍內，以需方磅秤重量為準，若超出正常磅差范圍，以雙方認可的第三方過磅數量為準，最后由需方指定的有權收料人員開據材料驗收簽認單作為對賬依據;

　　2、質量驗收：貨運到后由需方按國家標準GB252—20_進行抽樣檢驗，經檢驗不合格者，供方無條件退貨，并承擔由此而造成的所有損失，供方并應承擔違約責任，同時需方有權更換供應商。

　　五、結算方式

　　1、銀行轉賬，每期支付所結算貨款的90%;

　　2、結算時，供方需向需方出具所供應材料的正式合法稅務發票，并將需方的材料驗收簽認單同時交還給需方，凡無需方簽認的.材料需方將不予結算。

　　3、合同約定需方支付貨款匯入供方指定如下賬戶：單位全稱：東莞市加侖石油化工有限公司(需加蓋單位公章)開戶銀行：東莞銀行萬江支行

　　賬號：

　　六、雙方的責任、義務和違約責任

　　1、供方應負的責任、義務和違約責任

　　(1)供方應承擔卸至工地前的所有風險及費用，在運輸途中或需方工地卸承運貨物時造成環境污染，因此所發生的賠償及罰款由供方承擔;

　　(2)供方應根據需方需要，向需方提供全天候的供油服務，確保需方生產施工需要。如供方未按需方要求通知時間供油，供方需承擔因此給需方造成的損失;

　　(3)如因供方所供柴油質量問題造成需方機械設備等損壞，供方應無條件全額賠償由此給需方造成的一切直接和間接損失(其賠償額度不受質保金數額限制);

　　(4)供方承諾提供壹佰萬元人民幣的質量保證金，此質保金可由油款充抵。乙方在支付供方的貨款時按以下情形實施：當需方施工前期時每兩個月與供方結算一次，當施工進入高峰期時，先扣除質保金，直至扣完后再每月結算油款。質保金在雙方無合同糾紛的情況下，合同期滿后一個月內通過銀行轉賬無息返還。

　　(5)工地的儲油罐所需費用共5萬元，其中供方承擔3萬元，需方承擔2萬元

　　2、需方應負的責任、義務和違約責任需方應按合同約定及時結算貨款，若因需方付款不及時造成供方無法供應時，其責任由需方承擔。

　　七、合同執行中的聯系方式

　　1、供方聯系方式

　　通訊地址：

　　郵政編碼：

　　2、需方聯系方式通訊地址：河北省霸州市信安鎮楊各莊村施工工地制定聯系經辦人：手機或國定電話：

　　八、其他約定

　　1、因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成應向需方單位所在地人民法院提起訴訟;

　　2、其他與合同有關的協商事項，均以雙方認可的文字函電為依據，其為合同不可分割的一部份;

　　供方：

　　需方：

關于買賣合同6

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　為了高質量完成20_年全縣園林綠化工程，確保花卉質量，依照《中華人民共和國合同法》、林業有關法律法規及種苗管理有關規定，經雙方共同協商，簽訂本合同：

　　一、花卉品種、要求、數量、價格、金額。

　　二、乙方必須按相關技術要求，負責花卉的起苗、包裝，并按甲方要求運輸至栽植地點，由甲方負責驗收，并開具相應的花卉收據。對達不到要求的花卉，甲方有權拒絕收苗。

　　三、甲方要給乙方明確提出起苗時間，提前1天通知乙方。

　　四、乙方必須提供花卉“一簽兩證”，手續由乙方辦理，甲方提供方便，一切費用均由乙方承擔。

　　五、其他：

　　(一)本合同自簽訂之日起生效。

　　(二)本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　(三)本合同未盡事宜，以及在履行合同中發生的.爭議問題雙方協商解決。不能協商解決的，按有關法律、行政法規執行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于買賣合同7

　　轉讓方（甲方）：甲方身份證號碼：

　　營業執照注冊號：網絡文化經營許可證號：

　　地址：

　　法定代表人：電話：

　　受讓方（乙方）：乙方身份證號碼：

　　法定代表人：電話：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就成都市區網吧（以下簡稱網吧）的股份轉讓事宜，達成如下協議：

　　一、股權轉讓價格與付款方式：

　　１、甲方同意將持有的該網吧全部股份共計￥____萬元出資額，以￥____（大寫：____人民幣元整）轉讓給乙方，乙方同意按此價格購買上述股份。

　　２、甲乙雙方同意分次付清全款，在本合同訂立當天乙方支付甲方定金即首付款￥____（大寫：____人民幣元整）并承諾在日內支付甲方尾款￥____（大寫：____人民幣元整）。

　　二、雙方保證條款：

　　１、甲方保證其持有的是該網吧的全部股份，甲方擁有完全的處置權。甲方保證所轉讓的股份，沒有設置任何抵押、質押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　２、甲方負責向乙方提供相關過戶手續。

　　三、轉讓網吧股份后網吧發生的一切財務、經營及其他與網吧有關的問題、事件均由乙方全權負責承擔，甲方不負任何責任和連帶責任。甲方承諾“轉讓網吧股份后，不以任何形式向乙方索要網吧物品、參與網吧經營，干涉網吧事務”。乙方承諾“甲方不對轉讓后的網吧，發生的`任何問題、事件、債務負任何責任和連帶責任，所有一切均由乙方自行全部承擔。”

　　四、甲方有義務積極配合乙方辦理網吧相關的過戶手續。

　　五、如所轉讓的網吧股份中包含有附屬設施設備，具體設施設備清單補充于第七條備注中。網吧及附屬設施設備交收以前所產生的稅費、水費、電費、氣費、信息費、員工薪水及房屋租賃費等一切相關費用由甲方負責承擔并予以結清，與乙方無關。甲方所雇傭的職員，除乙方同意留用的以外，其余均由甲方負責遣散。如所轉讓的網吧股份中不包含有附屬設施設備，此第五條無效。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。由甲、乙雙方簽字生效。

　　七、備注：

　　甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：

　　年月日年月日

關于買賣合同8

　　供方：

　　需方：

　　按照《中華人民共和國合同法》有關規定，本著平等互利，協商一 致的原則。為明確雙方的權利、義務和責任，經雙方友好協商，特簽定本合同，以便共同遵照執行。

　　一、 標的、數量、價款： 消防器材供應 該合同單價為貨到需方施工工地后結算價格，含材料、運輸、上、下車費、包裝、稅等全部費用。 該合同數量為計劃數量，雙方按實際收貨數量結算為準。

　　二、質量標準：

　　1、嚴格按需方要求規格、型號生產供應，質量符合國家現行GB14561-20、GB3445-93等質量要求及國家有關消防規范，并負責其產品通過當地消防部門驗收。產品質量等級為優等品。

　　2、供方送貨時應按上述要求提供產品檢驗報告及合格證、生產許可證、產品準用證等全套軟件資料，作為質量檢測依據之一。供方負責其產品通過當地消防部門驗收合格。

　　三、損耗 損耗由供方承擔。

　　四、交貨地點、運輸方式及到達費用負擔：

　　1、 交貨地點： 需方委托收貨人：

　　2、運輸方式及到達費用負擔：由供方負責運到需方指定的施工場地，運費、上下車費由供方承擔。

　　五、 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收 供方負責按國家有關規定包裝運輸。

　　六、產品的交貨期限： 供方必須保證產品供貨日期及質量，從________年____月____日起開始供貨，供方嚴格按需方通知分批送貨。

　　七、貨款結算方式：不付預付款，全部貨到需方工地初驗合格七個工作日付給實際總貨款的70%，整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經需方審核后7個工作日內再付25%，留5%質保金，質保期滿經需方確認無質量問題，結清質保金。

　　八、驗收方法：

　　1、供方送貨時必須提供產品合格證、產品檢驗報告、產品準用證等全套軟件資料。

　　2、貨到工地，供需雙方按約定質量標準和要求共同初驗，若使用后發現質量問題，由供方賠償一切損失并承擔相關經濟、法律責任。

　　3、驗收標準，按本合同第二條產品質量要求驗收。

　　4、需方工地驗收代表：趙xx、任x

　　5、驗收或使用后發生質量糾紛，由質量技術監督管理局鑒定，按鑒定結果處理。

　　九、質保

　　1、質保期：自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起________年時間。在質保期內，若因供方產品質量不符合約定標準，應由供方自費拆除并安裝優級產品，并承擔給需方造成的一切損失。

　　2、質保金額和支付辦法：按合同總價的5%作質保金，質保期滿經需方確認無質量問題后____日內付清質保金。

　　3、質保金不計利息，供方賠償義務不受質保金額的限制。

　　十、違約責任

　　1、 供需雙方未履行以上條款，均視為違約。

　　2、供方不能交貨，按總貨款的5%償付需方違約金，并退還已收需方貨款本息。

　　3、供方逾期交貨的，按貨款總額每日千分之二向需方償付違約金，并承擔需方因此所受損失費用。

　　4、若供方所交產品規格、型號、質量不符合同規定，由供方自費調換符合合同約定的`產品，因此造成的逾期按逾期交貨處理，供方不更換的按不能交貨處理。

　　5、需方無故中途退貨應向供方償付退貨總貨款5%的違約金，但供方收取的貨款本息應在____日內返還需方。

　　十一、合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙 方均同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、合同的生效與終止 本合同一式六份，供方二份，需方四份，經雙方法人及法定代表人簽字蓋章后生效，保修期滿結清合同價款后自然終止。

　　十三、本合同未盡事宜，雙方另簽補充協議為準，均具有同等法律效力。

　　供 方

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　簽約地點：

　　簽約時間：

　　需 方

　　單位地址：

　　負責人：

　　經辦人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　________年____月日

關于買賣合同9

　　上訴人（原審原告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　住所：xxx

　　法定代表人：xxx

　　被上訴人（原審被告）：xxx

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服xxx人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認定事實錯誤

　　1、一審法院對xxx有限公司通過銀行給xxx股份有限公司的60000元匯款的認定有錯誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協議書中約定由第三人xxx有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補充協議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據與法律依據。

　　其次，根據《合同法》第八條“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務人將合同的義務全部或者部分轉移給第三人的，應當經債權人同意”的規定，而被上訴人并沒有已經履行清償貨款義務的證據，也沒有上述義務已轉移給第三人承擔的相關證據，法官僅根據推論就認定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質認定有錯誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為xxx集團湖南分公司，與xxx股份有限公司是兩個不

　　同的公司，不符合證據的關聯性標準。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認定59820元為xxx集團湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應為被上訴人向xxx集團湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認函，也已經過了訴訟時效。

　　二、一審判決適用法律錯誤

　　1、一審法院根據《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規定，認定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據屬適用法律錯誤。

　　根據特別法優于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規定的，應優先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據《合同法》第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”與第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的'，應當賠償損失”的規定，被上訴人應當支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據的審核認定適用法律錯誤。

　　首先，《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關系成立并生效的一方當事人對合同訂立和生效的事實承擔舉證責任；主張合同關系變更、解除、終止、撤銷的一方當事人對引起合同關系變動的事實承擔舉證責任”。被上訴人應當對合同的履行承擔舉證責任。在本案中，被上訴人并不能就已經清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據證明，所以應該承擔不能證明的后果。

　　其次，根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第十條“當事人向人民法院提供證據?應當提供原件或者原物。如需自己保存證據原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經人民法院核對無異的復制件或者復制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復印件、復制品不能單獨作為認定案件事實的依據”，第七十三條“雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據但都沒有足夠的依據否定對方證據的人民法院應當結合案件情況，判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力，并對證明力較大的證據予以確認”。在本案一審質證中，被上訴人已對我方提供的證據4、證據5的真實性沒有異議，而兩證據足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據證明其真實性，所以根據證據蓋然性優勢原則，應對我方證據進行確認并以此為依據進行判決。

　　綜上所述，一審判決認定事實錯誤，適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定，請求貴院撤銷xxx人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預期利息以及承擔本案一、二審全部訴訟費用。

　　此致

　　xxx中級人民法院

　　上訴人：xxx

關于買賣合同10

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協

　　商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。

　　3、乙方為甲方提供正式發票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。

　　以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利調度自動化中心施工現場。

　　3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質量要求

　　1、質量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關

　　行業質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料制造而成的，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的 現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保 證書、產品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發生的.致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關 。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交 相關部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：

　　1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

關于買賣合同11

　　機電產品購銷合同

　　需方/買方（以下簡稱“甲方”）: 供方/賣方（以下簡稱“乙方”）：

　　甲乙雙方經協商一致，就甲方向乙方購買機電產品事宜，達成以下協議,雙方共同遵守： 一、產品名稱、數量、價格

　　賣方保證所提供的所有設備是全新的，并且采用賣方最新設計和合格的材料制造，各方面符合合同所規定的質量、規格、型號等要求。 二、質量要求、技術標準

　　執行國家、地方頒發的質量標準和行業標準。在供貨時附出廠說明書、合格證，作為本合同的有效附件。

　　三、賣方對質量負責的條件及期限：

　　1、設備自安裝、調試合格之日起保質期 2 年。。

　　2、因設備質量問題發生爭議，由乙方所在地的技術單位進行質量鑒定。

　　3、產品的'風險自發貨之日起轉移至買方，但產品的所有權自買方付清所有款項之日起轉移至買方，在買方付錢所有款項之前，本合同所述的產品的所有權歸賣方。 四、違約責任

　　1、逾期交貨的，乙方應每天按合同總價的萬分之五向對方支付違約金。 2、 甲方無正當理由拒收的，應向乙方支付合同總價30%的違約金。

　　3、如一方違反本合同的約定，違約方除應承擔本協議第八條的違約責任外，還自愿承擔守約方為實現權利所支付的合理費用包括但不限于律師費、差旅費、法院訴訟費等。 五、其他：

　　本協議自雙方簽字/蓋章之日起生效。本協議一式四份，甲乙雙方執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）： 法定代表人或授權代表： 法定代表人或授權代表： 年 月日 年月 日

關于買賣合同12

　　甲方(出賣人)：

　　住址：

　　身份證號：

　　乙方(買受人)：

　　住址：

　　身份證號：

　　經甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣柴房一事達成如下協議：

　　一、 甲方自愿將其名下梅庭雅苑 41號柴房(實測建筑面積 12 平方米)，出售給乙方。乙方所買上述柴房僅作為貯藏室或車庫使用，不得擅自改變主體結構、承重結構和用途。

　　二、 甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣九車庫買賣的合同范本千元整( 9000 元)。

　　三、 因該柴房甲方與開發商所簽合同明確不能辦理產權證。如日后因本柴房與開發商產權糾紛導致乙方損失，甲方不予負責;乙方所付甲方購房款，甲方不予退還。如有可能辦理產權證，甲方應協助乙方辦理產權證及過戶給乙方相關手續(產權歸乙方所有)，辦理產權證及過戶費由乙方承擔，甲方不得以任何理由收回該柴房產權及使用權。

　　四、 本合同經雙方簽字確認即生效，并對雙方都具有約束力，雙方均應執行。

　　五、 本合同一式二份，自雙方簽字后生效，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方(出賣人)：

　　乙方(買受人)：

　　年 月 日

關于買賣合同13

　　更新：20xx-08-23 10:58

　　一.法律規定

　　我國《合同法》一百一十四條二款規定:“約定的違約金低于實際損失 的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以增加,約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或仲裁機構予以適當減少。”《合同法》在賦予當事人以約定違約金自由的同時, 又規定了當事人得就違約金數額主張調整。實踐中當事人以約定的違約金“過高”為由,請求法院加以調整的`情形時有發生。

　　二.調整方式

　　1、以實際損失調整違約金;

　　2、以遲延給付一年的賠償額不超過欠付的

　　本金為限予以調整;

　　3、參照最高人民法院有關逾期付款違約金標準,并在此基礎上乘以四倍計算違約金;

　　4、參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第16條,即“以違約金超過造成的損失30%為標準適當減少。”

　　5、將過高的違約金數額減少到損失的2倍額度;

　　6、以“不超過合同未履行部分的總值為限”酌情予以調整;7、不采用固定比例或上限的調整方法,完全由法官根據不同案件進行自由裁量。

關于買賣合同14

　　買方：___________________

　　賣方：___________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就石材產品買賣事宜達成協議如下：

　　第一條 產品名稱、商標、型號、數量、金額，交(提)貨時間及數量：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條 產品質量要求：執行《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》、石材乃天然產物，石紋及顏色可能有差異，另附產品樣品，作為合同附件。

　　第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收：________________________________________________。

　　第四條 交(提)貨地點、方式________________________________。________________

　　第五條 驗收方法：________________

　　第六條 付款方式及時間：雙方約定以第________________種方式支付價款。

　　(一)簽訂本合同時，買方支付(定金/預付款)________________元(定金不得超過總價款20%)，交(提)貨驗收后一次性支付余款。

　　(二)________________。

　　第七條 違約責任：

　　(一)賣方違約責任：

　　1、賣方所交產品品種、型號規格、質量不符合合同規定的，如果買方同意利用，應當按質論價;如果買方不能利用的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失。

　　2、賣方遲延交貨的.，每日應向買方支付遲延部分價款________________%的違約金;遲延交貨超過________________日的，除支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但買方在不收取違約金的情況下有權要求賣方雙倍返還定金。

　　(二)買方違約責任：

　　1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款________________%的違約金。

　　2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的經濟損失，已支付的定金無權要求返還。

　　(三)任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前________________天通知對方，征得同意，否則應承擔違約責任。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由買賣雙方協商解決或申請調解解決;協商或調解不成，按下列第________________種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁。

　　(二)向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：________________________________。

　　第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效，共一式兩份，買賣雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　買 方 賣 方

　　單位名稱(章)________________ 單位名稱(章)：________________

　　單位地址：________________ 單位地址：________________

　　賬 號：________________ 賬 號：________________

　　電 話：________________ 電 話：________________

　　簽訂地點： 簽訂地點：

　　簽訂時間：_____年____月__日 簽訂時間：_____年____月__日

關于買賣合同15

　　需方：簽訂時間：20140409 供方： 簽訂地點：北京 一、產品名稱、型號、數量、金額：

　　二、質量要求及技術標準: 1、供方保證所供應產品符合雙方約定或相關國家標準，以高標準為先；供

　　方所供標的物必須滿足需方的質量要求及使用要求。2、產品應附有生產廠家產品質量合格證書，并按實行質量三包。保質期為 1年。3、供方保證其提供的產品在正確安裝、正常使用的情況下，在其使用壽命內具有良好性能。

　　三、驗收標準及提出異議期限：按本合同第二條由需方組織驗收，提出異議期限為30 天。

　　四、本合同所定標的物因驗收不合格或質保期內出現質量問題，供方負責無條件更換或修復，發生的

　　一切費用全部由供方承擔。

　　五、交貨地點：□公司廠區物資供應部 / □ 上海市（□火車站/□汽車站），由需方自行負責提取，

　　或甲方指定地點。

　　六、運輸方式及費用：供方負責將貨物運輸至交貨地點，由供方決定運輸方式，交貨前的所有的運輸

　　費用以及運輸風險由供方承擔。（可以快遞）

　　七、標的物所有權自需方收到標的物并驗收合格后在驗收單上簽字時轉移；標的物風險隨所有權一并

　　轉移。

　　八、付款方式：產品經需方驗收合格后，需方應在約定時間內通過銀行轉賬或者商業匯票的方法付清

　　費用，供方應向需方開具17%增值稅發票。

　　九、合同生效：合同自雙方簽字并蓋章后生效。使用傳真方式簽訂的，生效期以首先簽字蓋章的一方

　　收到對方簽字蓋章的傳真合同為準。

　　十、合同有效期：合同生效之日起至雙方權利義務履行完畢時止。

　　十一、 價格變動因素：雙方遵照合同約定執行的`，概不考慮物價變動因素。如供方有遲延交付貨物

　　或其他違約行為的，價格上漲的執行原價，價格下降的執行下降后的價格。如需方有遲延付款或其他違約行為的，價格上漲的執行上漲后的價格，價格下降的執行原價。（此條僅作參考選用） 十二、 違約責任：□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行或不能連續履

　　行時，違約方應承擔違約責任，守約方有權解除合同。□除不可抗力因素外，本合同任何一方有違約行為導致合同不能履行時，違約方除承擔違約責任外應賠償守約方合同價金的3 倍作為違約金。

　　十三、 爭議解決辦法：雙方平等協商解決。不能達成協議的，向合同簽訂地（需方）所在人民法院

　　起訴。

　　十四、 本合同一式2 份，需方執 1 份，供方執 1 份。蓋章生效。

　　甲方：

　　代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4 月 09 日

　　乙方： 代表簽字：蓋章

　　日期：20xx年 4月

　　日

【買賣合同】相關文章：

關于買賣合同 買賣合同05-30

買賣合同 買賣合同內容06-09

買賣合同買賣合同集合04-03

實用的買賣合同買賣合同03-07

車庫買賣合同-買賣合同07-25

買賣合同模板買賣合同簽訂模板03-15

學校買賣合同校服買賣合同12-06

有關買賣合同模板 買賣合同的寫法模板04-07

機械買賣合同_機械買賣合同格式01-16

房屋買賣合同個人房屋買賣合同11-18