民事起訴狀

時間：2023-10-02 17:16:39 起訴狀我要投稿

民事起訴狀常用（15篇）

民事起訴狀1

　　說明：

　　我國《民事訴訟法》第112條規定：“人民法院接受起訴狀或者口頭起訴，經審查，符合本法規定的受理條件的，應當在7日內立案；不符合本法規定的受理條件的，應當在7日內通知原告不予受理，并說明理由。”

　　我國法院中在民事方面分別設立經濟庭和民庭審理普通民事案件和經濟案件（主要是指即法人或其他組織提起民事訴訟的案件），下面即為法人或其他組織所用的`民事起訴狀格式。因為經濟訴訟的特殊性，所以要求原告方必須給出其銀行帳號、工商核準登記號以及企業性質、經營范圍和方式等內容，以便法院取證、聯系。

　　格式：

　　原告名稱：

　　地址：

　　法定代表人（或代表人）姓名：

　　職務：

　　電話：

　　企業性質：

　　商登記核準號：

　　經營范圍和方式：

　　開戶銀行：

　　帳號：被告名稱：

　　地址：法定代表人（或代表人）姓名：

　　職務：

　　電話：訴訟請求：事實和理由：

　　證據和證據來源，證人姓名和住址此致

　　人民法院（附：本訴狀副本份。）

　　起訴人：

　　年月日

民事起訴狀2

　　原告：胡啟華，男，出生年月日，漢族

　　住址：北京市朝陽區__中街__號

　　電話：______

　　被告：北京市某城建工程有限公司

　　地址：北京市朝陽區某某大廈__座__室

　　電話：______

　　法定代表人：左俊偉

　　案由：欠款糾紛

　　訴訟請求：

　　1、依法判令被告給付原告貨款30640元；

　　2、依法判令被告負擔訴訟費用。

　　事實與理由：

　　20__年10月份，原告向被告出售砂石料。被告在收到原告的供貨后長期欠款，累欠原告貨款人民幣30460元，并出具欠條。原告多次催要貨款，被告無理推脫，毫無付款誠意。現原告的合法權益已經受到侵害，為維護公民合法權益，依法起訴，望人民法院依法裁判并判如訴請。

　　此致

　　朝陽區人民法院

　　具狀人：

　　___年__月__日

民事起訴狀3

　　原告：xxx，性別：x，xx年xxx月xxx日出生，x族，住：xxxxxxxxx，聯系方式xxxxxx法定代理人/指定代理人：xxxxxx

　　被告：xxx，性別：x，xx年xxx月xxx日出生，x族，住：xxx省xxx市xxx縣xxx鎮xxx村xxx號，電話：xxxxxxxxxxxx

　　被告二：xxxxxx，住址：xxx市xxx區xxx路xxx號

　　法人代表：xxx電話：xxx

　　被告三：xxxxxxxxxxxx

　　住址：xxx市xxx區xxx大街xxx號xxx層xxx室

　　法人代表：xxx電話：xxx

　　訴訟請求：

　　1、判決被告賠償原告醫療費元、后續治療費元、整容費元、康復費元、住院伙食補助費元、營養費元、護理費元、殘疾賠償金元、鑒定費元、被扶養人生活費元、殘疾輔助器具費元、精神損害撫慰金元、誤工費元、交通費元、住宿費元、財產損失元、喪葬費元，合計：元。這里的順序和證據清單、賠償清單的順序完全一致。

　　2、判決被告承擔本案的訴訟費用。

　　事實和理由：

　　xx年xx月xx日xx時許，被告一駕駛的'【京】車輛行至市區時發生交通事故將原告撞傷。交警隊進行了責任認定。被告一承擔全部要責任。經查被告一系車輛駕駛人，被告二系車輛所有人，被告三系該機動車交強險承保公司。

　　xxx陳述事故基本經過

　　隨后，原告由送往醫院進行治療，經診斷此次事故造成原告等損害。經鑒定原告傷情構成級傷殘（建議賠償指數%）。原告自年月日至年月日，共住院天，至今仍不能正常生活、工作。

　　xxx陳述治療經過及損失

　　原告受傷前身體健康，家庭美滿。而此次事故的發生，給原告的身體造成了難以彌補的損傷，同時因傷殘而必然導致的后遺癥定會給今后的生活增加可以預見的痛苦。由此，給整個家庭造成了極大的精神壓力。事故發生后，被告拒絕就事故的合理損失進行賠償，為此，訴至貴院，望判如所請。

　　xxx陳述精神損害賠償原因及特殊關注點

此致

敬禮

　　xxxxxx人民法院

起訴人（簽名）xxx

　　xx年xx月xx日

民事起訴狀4

　　原告（單位全稱）：_____________

　　法人代表：___________

　　地址：___________________________

　　電話：___________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：___________________________

　　被告一（單位全稱）：____________________

　　主要負責人：________________

　　地址：___________________

　　電話：___________________

　　開戶銀行：______________

　　賬號：_________________

　　被告二（單位全稱）：__________________

　　法人代表：____________________

　　地址：________________________

　　訴訟請求：

　　1、請求判令二被告支付拖欠的貨款人民幣_______元整及利息（利息從_____年___月___日至還款之日止，按銀行同期利率計算）；

　　2、請求判令二被告承擔本案的一切訴訟費用。

　　事實及理由：

　　_____年___月___日，原告海口辦事處_______受公司委托，與__________（被告一）經營部簽訂一份銷售代理合同（書證一），隨后雙方都很好地履行了合同，經結算尚欠原告貨款人民幣_______元整。同年___月___日，雙方又簽訂一份銷售代理合同（書證二），合同規定：原告為__________（被告一）經營部提供“XXX”（3粒×1.2g）XX盒×XX件，每盒單價為_______元，計人民幣_______元整；“XXXX”（6粒×1.2g）300盒×10件，每盒單價為_______元，計人民幣_______元整，總計貨款人民幣_______元整，付款方式為收貨后四個月內結算全部貨款。以上兩次代理合同，總計貨款人民幣_______元整。

　　合同生效后，原告按合同全面履行了自己的'義務，但__________（被告一）經營部卻未按合同規定，在_____年___月___日前付清全部貨款，直至今日分文未付。原告曾多次派人催收貨款，但__________（被告一）經營部卻以種種借口推辭，避而不見以致原告追償未果。

　　原告認為，欠款還錢是天經地義的事，而__________（被告一）經營部卻故意拖欠貨款不還，導致原告資金周轉困難，影響了原告的正常經營，造成原告的經濟損失。__________（被告一）經營部屬于__________（被告二）的直屬分支機構，不能獨立承擔民事責任。根據我國《民法通則》及有關法律規定，__________（被告二）對其直屬分支機構承擔連帶民事責任。為此，原告為維護自己的合法權利，特向人民法院提起訴訟，懇請法院根據事實，判令二被告償還貨款人民幣_______元整及利息。

此致

　　______________區人民法院

　　具狀人：____________（原告蓋公章）

　　法人代表：_______

　　_____年___月___日

　　附：1、本訴狀副本2份；

　　2、法人代表身份證明書1份；

　　3、書證復印件3份。

民事起訴狀5

　　原告：______，性別：_____，____年____月______日生，____族，籍貫：____，住址：__________，公民身份證號：_________________，聯系電話：__________________。

　　被告：______，性別：_____，____年____月______日生，____族，籍貫：____，住址：__________，公民身份證號：_________________，聯系電話：__________________。

　　訴訟請求：

　　一、解除原告與被告之間的婚姻關系；

　　二、判令婚生子女_____由_____告撫養，________方每月支付撫養費_________元，直至小孩年滿_____周歲止；

　　三、判令依法分割夫妻共同財產、共同債務________元共同承擔；

　　四、判令被告一次性支付離婚損害賠償_____元給_____告；

　　五、判令____告承擔本案的全部訴訟費用。

　　事實與理由：

　　原告與被告于_______年_______月_______日結婚(補辦結婚證日期為_______年_______月_______日)。婚后夫妻感情冷淡，分居兩年，沒有夫妻生活。自________以來我們一直分居，長期沒有夫妻生活，甚至連正常人的生活都沒有，生活苦不堪言。___告的______嚴重地影響了我的生活、身體和工作。過去兩年來，我不僅要承擔繁重的______和______工作，還要照料___告，一年四季沒有休息日，尤其是節假日____________。___告的___給我帶來了沉重的精神負擔，身體狀態也每況愈下。____________給我帶來了沉重的經濟負擔，各種費用先后花去了____________元，為了支付家庭每月的龐大藥費開支，我一直透支身體承擔更多的____________，這樣才勉強維持生活。我的.__________________因此受到了很大的影響。________告的___________及家人亦經常干擾我的生活和工作。________告________以來，其____________胡攪蠻纏，屢屢干擾我的生活和工作。自________告______年______月住院以來就開始______，一直威脅要與我______。________告出院后，________________________等人經常來___________告的工作單位__________________無理吵鬧，提出不合理的要求，甚至數次在上班時阻止我____________。________告家人的行為嚴重地干擾了我的正常生活和工作。

　　綜上所述，為使我能正常生活，安心______，依照《民法典》和《民事訴訟法》等相關法律提起訴訟，原告懇請法院解除與___告之間的婚姻關系，望法院依法判決，判如所請！

　　此致

敬禮！

　　_______________人民法院

　　具狀人：________________

　　______年______月______日

民事起訴狀6

　　原告：，男，年月日生，族，住址：市區路號室，聯系方式：

　　被告：，男，年月日生，族，住址：市區路號室。聯系方式：

　　請求事項：

　　1、判令被告支付原告欠款人民幣x元。

　　2、訴訟費用全部由被告承擔。

　　事實與理由：

　　原告與被告系商業合作關系。被告欠原告貨款，至年月日止，累計欠款數額達人民幣元。但是，還款期限屆滿，被告遲遲不還款。

　　原告認為，原被告之間的訂單合同關系合法有效，雙方都應當誠實信用地履行合同義務，但現被告無正當理由遲遲不歸還欠款，其行為嚴重損害了原告的合法權益，依法應當承擔違約責任。據此，為維護原告的合法權益，依照《中華人民共和國合同法》與《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定訴至貴院，請依法支持原告的.訴請。

　　此致！

　　東莞市人民法院

　　起訴人：

　　年月日

　　附：

　　一、本訴狀副本X份(按被告人數確定份數);

　　二、證據一份(合同為證);

民事起訴狀7

　　原告楊某欽，男，漢族，19xx年9月6日生，廣西區蒼梧縣人，住址：蒼梧縣龍圩鎮林水村xx小組xx號。

　　委托代理人夏xx，蒼梧縣法律援助中心律師。

　　被告楊德某，男，漢族，19xx年8月12日生，廣西區蒼梧縣人，住址：蒼梧縣龍圩鎮政賢一路xx號。

　　請求事項

　　1、判令被告立即向原告還清借款叁萬元(￥30000元)及相應利息；

　　2、利息損失按人民銀行同期貸款利率四倍支付至借款清償日止。

　　(自20xx年5月9日算至20xx年8月28日的利息為￥22300元)；

　　3、由被告承擔本案訴訟費。

　　事實和理由

　　20xx年5月9日，被告楊德某因資金周轉困難，以私人建房用地許可證作抵押向原告借款叁萬元(￥30000元)，并約定月利率按3%計算，借款期限6個月。

　　被告出具"借條"一份。

　　借款期限屆滿后，原告多次向被告催討，被告至今拒絕歸還分文。

　　為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，望公正判決如請求。

此致

　　蒼梧縣人民法院

　　具狀人：楊某欽

　　二0xx年八月二十八日

　　證據清單附下：

　　1、戶籍證明：證實原、被告的`身份情況及訴訟主體資格；

　　2、借條：被告向原告借款3萬元的事實；

　　3、私人建房用地許可證：被告向原告借款進行抵押的事實。

民事起訴狀8

　　原告：張xx，男，漢族，1xxx年5月5日出生，住址：泰安市泰山區xx街x號，現住泰安市岱岳區xx小區3號樓2單元402室。

　　被告：鄭xx，男，漢族，1xx1年x月2日出生，現住泰安市xx宿舍樓東單元2層東戶，身份證號：xxx

　　被告：鄭xx，女，漢族，1xxx年xx月xx日出生，現住泰安市xx宿舍樓東單元2層東戶，身份證號：xxx

　　被告：鄭xx，男，漢族，1xx5年x月1日出生，現住泰安市xx宿舍樓東單元2樓東戶，身份證號：xxx電話：xxx

　　訴訟請求

　　1、請求人民法院依法判令被告鄭xx、鄭xx立即償還原告借款xx萬元，被告鄭xx承擔連帶清償責任。

　　2、訴訟及保全費用由二被告承擔。

　　事實與理由

　　xxx年3月10日，被告鄭xx、鄭xx向原告借款xx萬元，約定借款期限2個月，如到期不還，自愿將商場巷xxx宿舍南樓東單元2層東戶x3.0x平方米住宅一次性賠付給張永，擔保人為被告鄭xx。有字據為證。到期后經原告多次催要，被告均以種種不當理由拒絕履行還款義務，為維護原告的合法權益，特提起訴訟，請貴院依法從速判決。

此致

　　泰安市泰山區人民法院

　　具狀人：xxx

　　20xx年xx月xx日

民事起訴狀9

　　原告：陳蘭東，男，1944年5月10日出生，漢族，住(略)。

　　被告：陳亞東，男，1962年6月12日出生，漢族，住(略)。

　　訴訟請求:

　　1、判令被告賠償原告醫療費1626.4元、誤工費208.35元、交通費80元、鑒定費300元、財產損失費50元，合計賠償2264.75元;

　　2、本案訴訟費由全部由被告承擔。

　　事實和理由：

　　20xx年2月5日晚上，被告陳亞東因經營客車糾紛向租住在原告陳蘭東家的陳福建索要醫療費，在索要過程中雙方發生斗毆。同住一處的原告及家人忙下樓勸阻，在勸架過程中，被告將原告打傷。后原告到蘭州市城關區人民醫院住院治療治療6天，花去醫療費1626.4元。經蘭州市公安局鑒定，原告所受損傷為輕微傷甲級。案發后，蘭州市公安局張掖路派出所干警及時前往制止，并現場證明原告陳蘭東家“毀壞房門暗鎖一把、打爛竹椅一張、上身外衣拉鏈扯壞、上身內衣扯爛”。

　　原告認為，被告致傷其身體并損害其財物，其應當予以賠償。為維護合法權益，原告特依法起訴，請判如所請!

此致

　　甘肅省xx人民法院

具狀人(本人簽名)：xxx

　　xx年xx月xx日

民事起訴狀10

　　原告：(債權人身份信息)

　　地址：

　　被告：(次債務人身份信息)

　　地址：

　　第三人：(債務人身份信息)

　　現住址：

　　案由：借款合同糾紛代位權訴訟

　　訴訟請求：

　　1、請求依法判決被告向原告履行代位清償義務，向原告支付借款本金人民幣xxxxx元和利息xxxxx元。

　　2、判令被告承擔本案全部訴訟費用。

　　事實與理由：xxxxxxx(寫明原告享有合法債權，債務人怠于行使債權的'情況)

　　原告認為，原告對第三人的債權合法有據，應受法律保護。

　　由于第三人怠于行使其對被告的到期債權，已損害了原告的債權實現。

　　為了充分切實地保護自己的合法權益，原告依據《合同法》第73條之規定，特予提起代位權訴訟，請求人民法院依法裁決。

此致

　　xxxxxxxx人民法院

　　具狀人：xx

　　xxxx年xx月xx日

民事起訴狀11

　　原告：

　　何x，男，漢族，20xx年11月19日出生，身份證號：4305x91113，地址：x229號3單元602號；

　　范x，男，漢族，20xx年02月03日出生，身份證號：432x4570，地址：xx村6組17號；

　　彭x,男，漢族，20xx年04月02日出生，身份證號：43x217,地址：x開發區45號。

　　被告：x實業投資有限公司，法定代表人：某某，地址：x工業廠區。

　　訴訟請求：

　　1、依法判定xx市xx實業投資有限公司雙倍返還原告押金及賠償原告投資損失合計人民幣500萬元；

　　2、本案訴訟費用全由被告自行承擔。

　　事實與理由：

　　原告（原告三人之間的關系為自然合伙人，合伙人略有變動，有相關合法變更手續證明）于20xx年06月10日與被告簽訂了《**客運站租賃合同》。截至今日這段時期內，原告屢次強烈要求被告嚴格按合約履行自身的職責和義務，被告卻充耳不聞、視而不見，完全視合約為一紙空文，嚴重違反了合同的各項約定，亦嚴重損害了原告的經濟利益，被告的行為已屬嚴重違約。原告不得不向人民法院陳述事實，主張自身的合法權益，其中，被告嚴重違約事實主要體現在如下幾方面：

　　1、交付的建筑物及附屬物問題重重根據合同法誠實信用、等價有償的原則，被告交付給原告經營使用的建筑物應該是合法合規合標的。時至今日，被告交付原告使用的建筑物主體工程及附屬物都未合格驗收，主體工程合格驗收證仍遲遲未見下達。車站在原告連續經營長達一年后，被告的施工人員依然駐守在車站，還隔三差五地進行相關項目的施工和整修，就連消防許可證亦是不久前才審批下來。與此同時，被告擁有車站物業相關的資料和手續只有部分與原告溝通或移交過。截至目前，原告全然不知車站的建筑物及附屬物究竟還有多少手續仍未辦理完畢或合格驗收。

　　2、協助辦理的營業執照與合同約定大相徑庭 “**汽車客運站”與事實上由被告協助辦理的“xx市**汽車客運站有限公司”完全是兩碼事。根據《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路旅客運輸及客運站管理規定》、《廣東省交通廳實施〈道路旅客運輸及客運站管理規定〉辦法》相關規定，等級、簡易站的站名為“地名＋標志名＋（汽車）客運站”，如“廣州××汽車客運站”，配客點的站名為“地名＋配客點名稱＋（汽車）客運配客點”，如“xx××汽車客運配客點”，而以范才云為法人注冊的“xx市**汽車客運站有限公司”營業執照，其經營范圍為客運站（配客點），而合約上所簽約的“**汽車客運站”，只有等級和簡易站才能配有該名，而目前經營范圍上明確規定為（配客點）的**客運站，按照法律規定只能配用“xx市**汽車客運配客點”這一名稱，而不是現注冊的“xx市**汽車客運站有限公司”這一名稱。顯現，合約上所簽署的“**汽車客運站”跟實際營運的“xx市**汽車客運站有限公司”在法律規定和實際經營范圍方面完全是南轅北轍、極不吻合。

　　3、核心經營租賃物遲遲未實際履行《**客運站租賃合同》明確提出：“乙方承包甲方出資成立的**客運站及xx市**鎮公共汽車有限公司、xx市**客運有限公司”。而事實上，原告現經營的“xx市**汽車客運站有限公司”是由原告出資成立（法人代表為范才云）的，被告只是充當一個協助辦理的角色。可想而知，就連原告租賃的核心經營標的物，被告從一開始就未交付，也未交付任何由其出資成立的公司給原告實際經營使用，難道不是蓄意欺詐和有意違約嗎？同時租賃期間，合同約定由被告出資成立的xx市**客運有限公司，雖未明確什么時間成立、如何成立等問題，但原告經營車站長達一年之久后，被告對xx市**客運有限公司的成立沒有任何反應和作為，甚至避口不談或虛與委蛇。而**客運站實際經營的需要，客運有限公司的成立便顯得迫在眉睫、弦在箭上。如果客運有限公司成立不了，原告根本就無法以客運公司的名義向政府部門申請相關營運線路的經營權，也就是說在客運有限公司未成立之前，原告根本無法正常開展自身的線路業務，致使原告進駐車站長達一年之久依然連續巨額虧損、債臺高筑，蒙受了巨大的`經營壓力和經濟損失。被告的不作為和違約行徑，嚴重有悖原告承包車站經營的初衷，原告就連一個核心業務的客運有限公司都沒有，拿什么去談車站實際性的經營和潤利呢？

　　4、其它違約事實《**客運站租賃合同》中的第十三條“其他約定”中的第四款：“該客運站可先以臨時配合點名義進行營運，并開始報驗，一年后，政府部門方可按客運站的營運情況進行驗收，達到標準后，方授予三級站的資格”。其文字中的‘配合點’按規定應為‘配客點’，不知被告是有意為之，還是故意混淆視聽，以此來逃避法律事實。同時，一年之后，**汽車客運站雖經相關部門驗收后，但因主體工程未合格驗收和消防資料不齊等原由，三級站資質亦遲遲未見授予下來，被告完全對這一約定視而不見、置若罔聞；《**客運站租賃合同》中的第十三條“其他約定”中的第八款：“甲方應負責與**鎮政府溝通，確保所有途徑**、并在**境內經營客運的車輛務必進入**汽車客運站，由乙方統一管理”。合約規定被告必須履行義務，商請**鎮政府及相關部門進行協調等。而事實上，被告對這一約定沒有任何積極作為的表現，直至20xx年07月15日，在原告自身費了九牛二虎之力投訴和上訪政府各主管部門后，才有了目前車輛初步進站的事實。

　　5、實際損失金額原告實際投資和經濟損失折合人民幣500萬元（見損失清單）。

　　綜上所述，被告已嚴重違反合同多項約定、損害了原告的切身利益，致使原告蒙受了巨大的經濟損失。根據《民法通則》和《中華人民共和國合同法》的宗旨原則和相關規定，被告行為已屬嚴重違約，同時，被告的違約事實確鑿清楚，證據充分肯定，原告現依法向xx市人民法院提請民事訴狀，請求xx市人民法院秉公依法辦理和審判。

民事起訴狀12

　　原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的.商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

民事起訴狀13

　　原告：________，性別________，________年________月________日生，________族，________市________區(縣)人，現住________市________區(縣)________街道(鄉)________小區(村)________號。

　　被告：________，性別________，________年________月________日生，________族，________市________區(縣)人，現住________市________區(縣)________街道(鄉)________小區(村)________號。

　　一、訴訟請求如下：

　　1、要求被告人_______償還原告于________年________月________日借給被告人______的借款____________元(大寫____________元整);自起訴之日起按銀行同期貸款利率算至清償時止。

　　2、本案全部訴訟費用由被告獨自承擔。

　　二、事實和理由

　　________年________月________日，被告人以資金周轉困難為由向原告借款________元，被告向原告承諾將在________日內如數歸還，雙方約定利息按_________銀行的貸款利率計算，同時經被告人簽字后立下借據(見附件2)。________日后，原告如期向被告主張償還借款和利息共計_______________元，但被告人以各種理由進行拖延和推搪，至今仍未清償其所欠原告的借款及利息。被告人已嚴重侵犯了原告的合法權益，根據相關法律規定，債權人享有請求債務人給付的權利。故原告具狀起訴，請求人民法院支持原告提出的訴訟請求。

此致

　　________區人民法院

　　起訴人：________________

　　________年________月________日

　　附：

　　1、本訴狀副本1份;

　　2、借條復印件2份;

　　3、原告戶籍證明1份。

　　民間借貸糾紛民事起訴狀范本的注意事項

　　1、民間借貸起訴書范本要寫原告和被告的基本信息。

　　2、訴訟請求需寫明：請求依法判令被告歸還借款及利息;本案訴訟費用由被告來承擔。提出訴求的事實與理由。

　　3、《合同法》中關于的民間借貸的法律條款：

　　第二百條：借款的利息不得預先在本金中扣除。利息預先在本金中扣除的，應當按照實際借款數額返還借款并計算利息;

　　第二百零六條：借款人應當按照約定的期限返還借款。對借款期限沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，借款人可以隨時返還;貸款人可以催告借款人在合理期限內返還。

　　第二百零七條：借款人未按照約定的期限返還借款的，應當按照約定或者國家有關規定支付逾期利息。

　　第二百零八條：借款人提前償還借款的，除當事人另有約定的以外，應當按照實際借款的期間計算利息。

　　第二百一十條：自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效。

　　第二百一十一條：自然人之間的`借款合同對支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息。自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款的利率不得違反國家有關限制借款利率的規定。

民事起訴狀14

　　看似簡簡單單的民事起訴狀，其作用卻不可小覷。一場訴訟往往是從當事人向法院提起訴訟那一刻開始，起訴時原告方給作為裁判者的'法官帶來第一印象的就是向法院提交的民事起訴狀。嚴格來講，一張民事起訴狀，其格式是否規范、案由是否準確、訴訟請求是否合理、事實與理由是否表述到位，這些問題既關系到一場訴訟程序的開啟，在一定程度上也會影響到一場訴訟的成敗。

民事起訴狀15

　　原告：___，女，出生___，漢族，無職業，現住__市某區，電話：

　　被告：___，男，出生___，漢族，個體，現住址同原告。電話：

　　訴訟請求

　　一、堅決要求與被告離婚；

　　二、婚生女___歸原告監護撫養，由被告一次性給付撫養費；

　　三、依法分割夫妻共同財產；

　　事實與理由

　　我與被告于１９８７年經人介紹相識，１９９１年結婚。婚生一女____，１９９２年１月２８日出生，現就讀于某中學。

　　我與被告結婚初期感情尚可，結婚半年后，因性格原因及生活瑣事雙方經常吵架，原告多次遭到被告打罵。為此我曾于２００４年１１月份起訴離婚，經法院２００４年１２月份調解結案。此后，我與被告一直分居，加上以前分居的時間，已連續長達４２個月，雙方感情仍沒有任何改善。

　　以上事實足以說明我們夫妻感情確已破裂，夫妻關系名存實亡。維持這樣的`夫妻關系，雙方都痛苦，對正在高中就讀的孩子成長更不利。另外，被告多年來一直不負家庭責任，在從事個體飯店經營收入很高，但從未向家中交付，并有意隱瞞收入，而且其居住地點也不固定。婚姻存續期間尚且如此，如果離婚判決其分期給付子女撫養費，將會是一紙空文，根本無法執行。所以我要求被告一次性給付撫養費。綜上，請人民法院支持原告訴訟請求，維護我及女兒的合法權益。

起訴人：

　　___年___月___日

【民事起訴狀】相關文章：

民事起訴狀07-21

民事起訴狀07-22