建房合同協議書的模板

　　建房合同協議書【一】

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方為改善建房條件,建別墅一套3摟半(后面加二間小屋在內)現經雙方協商達成合同協議如下.

　　一.總計價格總金額(包輕工)四十八萬元正

　　二.建房時期:2007年陰歷8月初十動工

　　三.付款方式:先付定金(五萬元正)，每澆一層樓層先付:( 12萬)余額柒萬到建房全部完工后付清.

　　四.安全方面乙方在建房期間必需要安全施工,確保安全,如:出現意外事故.全由乙方負責,與甲方無關.

　　五.建房質量第一,建房材料費由甲方提供，按照泥工工程來建造,不得偷工減料,按甲方的要求和款樣來建造.在協議中未盡事宜的,雙方協商處理.

　　六.本協議書一式二份,雙方各執一份.簽名和蓋章后生效.

　　甲方

　　乙方

　　建房合同協議書的模板【二】

　　甲方： 乙方：

　　甲方擬建房屋一座，位置在___縣 _ _鎮_ _村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

　　⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　　⒉付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

　　3.房屋建成驗收后預留房屋總造價的3%，作為一年后房屋質量回訪保證金，修復后付清。

　　四、違約責任

　　⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元。

　　五、爭議解決辦法

　　⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　⒉本合同自簽訂之日起生效。

　　⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

【建房合同協議書的】相關文章：

建房合同協議書07-21

建房協議書10-05

建房協議書06-30

建房施工合同協議書10-02

農村建房合同協議書10-01

關于建房合同協議書08-18

租地建房合同協議書10-08

建房安全合同協議書09-28

建房股份合同協議書09-28