貨物運輸承包熱門合同通用
在人們愈發重視契約的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它可以保護民事法律關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的貨物運輸承包熱門合同通用，歡迎大家分享。
貨物運輸承包熱門合同通用1
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方友好協商，依據《民法典》，就甲方位于煤礦 綜采工作面回撤運輸 委托乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。
第一條： 工程承包范圍
一、 工程 名稱：煤礦 綜采工作面回撤運輸。
二、 工程 地點： 煤礦。
三、 工程 范圍和內容：綜采工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜采配套系統回撤運輸。
第二條 ： 工程承包期限
一、本 工程承包 合同總工期為 天。
二、本 工程項目 以井下運輸第一臺設備為開工日期。
三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。
(1 )遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響項目進度的。
(2 )因政府強制停電問題造成停工的。
第三條 ： 工程承包價款
一、本工程 承包 合同總價為 元 人民幣(含稅價萬元)。
二、此 價款 包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。
三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包干價。
四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。
第四條： 甲方責任與義務
一、 負責對乙方進行技術交底，提供場地。
二、 按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。
三、負責對乙方 回撤運輸 工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。
四、 負責提供 乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。
五、負責 回撤運輸作業期間 與其他單位協調關系， 協調解決應由甲方解決的'問題。
六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。
第五條：乙方責任與義務
一、乙方承包后不得另行分包或轉包。
二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，并按期完成任務。
三、 乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎， 保證回撤運輸工程安全。
四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方 綜采工作面的 設備損壞由乙方承擔全部經濟賠償。
五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，并承擔相關責任。
六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30% ，乙方承擔70% 。
七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。
八、乙方在施工期間遵守甲方的各種規章制度。
九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯系工作。
十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。
第六條：工程價款的支付與結算
回撤運輸工程結束， 經甲方驗收合格后，甲方在10 天內支付全額回撤運輸款項。
第七項：違約責任
一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限于工程質量和生產安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。
二、由于不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響的時間。
三、由于乙方原因 造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。
第八項：其它事項及要求
一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。
二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)
立約雙方簽名蓋章：
甲方(蓋章)
代表人(簽名)：
乙方(蓋章)
代表人(簽名)：
本合同于 年 月 日在市簽訂
貨物運輸承包熱門合同通用2
甲方：
乙方：
甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包經營合同書。
一、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。
1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。
二、運費結算方式：
1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超出國家規定車載重量。
2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算，結清運費。
3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。
4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。
合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。
如雙方不續簽合同或合同解除后，保證金全額一次性退還乙方。
三、安全責任方
1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。
若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權力義務：
(一)甲方的權力義務：
1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫停或終止合同。
2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。
若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名、裝貨地點，聯系人，聯系方式，貨物到達地4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。
5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。
6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的'相關事宜。
7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。
甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權力義務：
1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。
若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。
2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。
3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
4、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。
6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。
7、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關民法典，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。
五、其他約定：
1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。
2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。
六、違約責任：
1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫停或終止合同。
2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。
七、糾紛的解決方式：本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。
八、附則：
1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
負責人：
負責人：
執行代表：
執行代表：
年 月 日
【貨物運輸承包合同】相關文章：
貨物運輸承包合同06-29
貨物運輸承包合同3篇03-24
貨物運輸承包合同(4篇)04-14
貨物運輸承包合同(3篇)04-14
貨物運輸承包合同4篇03-27
貨物運輸承包合同7篇07-15
貨物運輸承包合同范本02-15
貨物運輸承包合同范本通用03-29
貨物運輸承包合同范本標準模板04-27
貨物運輸承包合同范本7篇11-04