【推薦】機械租賃合同模板匯編9篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同的法律效力與日俱增,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編為大家收集的機械租賃合同9篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
機械租賃合同 篇1
上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司(以下簡稱B公司)因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司(以下簡稱A公司)、原審第三人北京C房地產開發有限公司(以下簡稱C公司)之間租賃合同糾紛一案,不服密云縣人民法院(20xx)密民初字第438號民事判決,向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后,依法組成由法官孫田輝擔任審判長,法官張巖、劉茵參加的合議庭,并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理,上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華,被上訴人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
A公司一審起訴稱:20xx年8月10日,B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同,B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺,用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場,B公司使用至今也未退還塔吊,至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元,B公司僅支付12 000元,尚欠191 851.45元。現工地已停工,塔吊仍未返還,租賃費也未支付,故A公司訴至法院,要求解除雙方租賃合同,B公司返還A公司塔吊(登記編號為MY-T01151號,出廠編號182號),支付進場費及租賃費至20xx年3月5日,共計191 851.45元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天,按日租賃費453.33元計算,共計165 465.45元),并負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據予以證明:租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱:C花園四標段工程確系B公司承建,但B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任,故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔;A公司出具的租賃合同原件公章不清楚,無法辨別是否為B公司所蓋;A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部(以下簡稱九項目部)章,B公司并無此下屬部門,該結算單與B公司無關;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據,故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據予以證明:工程承包協議。
第三人C公司一審述稱:C公司為工程開發商,與本案的租賃合同無關,作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據予以證明:承諾書。
經一審法院庭審質證,三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議,法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議:
一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚,無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部,工程包給了付中榮,毛潔林是付中榮下屬,而張杰也不是B公司人員。故對上述證據不予認可;第三人C公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為,綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的`承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮,并由C公司提供擔保,保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為,本案為租賃合同糾紛,對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關,故法院對該兩份證據不予采信。
一審法院根據上述認證查明:20xx年8月10日,A公司與B公司簽訂租賃合同,約定B公司租賃A公司塔吊,用于長城環島南側工地,機械進出場費13 000元,機械租賃費用實行包月制,30天為一個月,月租費13 600元,每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章,并有毛潔林簽字。后A公司塔吊(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)運到B公司工地。20xx年11月28日,B公司為A公司出具了結算單,結算單顯示,20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元,結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日,九項目部張杰簽字證明,塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日,北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告,檢驗報告顯示,工程名稱為C花園四標段24、25號樓,樣品統一編號為密 BT01151,樣品產權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查,20xx年8月3日,C公司(發包人)與B公司(承包人)簽訂建設工程施工合同,由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。
再查,(20xx)密民初字第7051號民事判決認定,B公司存在下屬九項目部,且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料,對外簽證。此判決現已生效,B公司未提出上訴。
一審法院認為:A公司與B公司簽訂的租賃合同,是雙方當事人的真實意思表示,該合同依法成立并生效,當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認,20xx年共計發生租賃費25 386元,此款B公司應予給付,B公司對九項目部的存在表示異議,但并未舉證證明,B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任,但因擔保合同屬內部約定,故對B公司此辯解意見,法院不予采信;B公司承認C花園四標段工程確系其承建,而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認,A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新開始運行,至A公司主張的20xx年3月5日,A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工,但B公司并未向A公司發出停工通知,且塔吊繼續在B公司工地處,A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費(按日租賃費453.33元計算)。另B公司尚欠A公司進場費13 000元,已付A公司租賃費12 000元。綜上,B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元,對A公司此項訴訟請求,法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同,鑒于該工地仍處于停工狀態,A公司合同目的無法繼續實現,故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除,A公司有權收回塔吊,鑒于該塔吊仍在C花園工地,而工程已停工,故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此,法院為保護當事人的合法權益,維護社會正常的經濟秩序,依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第(四)項、第九十七條、第二百二十六條之規定,判決:一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同;二、B公司于判決生效后十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判決生效后十日內返還A公司塔吊一部(規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號,出廠編號182號)。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
機械租賃合同 篇2
出租方: (以下簡稱甲方)
承租方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,為明確租賃雙方的權利義務關系,經過雙方協商一致簽訂本合同。
一、租賃設備:
二、加節部分
1、標準節每節每月元(租費)。
2、扶墻每道每月元,用幾道算幾道(租費)。
3、扶墻安裝人工費(包括汽吊、汽車運輸、安裝、升節、拆節、資料)每道扶墻 元。
三、租賃用途和期限:
1、本租賃設備用于乙方項目部工程施工。
2、本設備租賃期限自年月日至年月日,按實際設備進退場結算。
四、租賃費用:
1、押金:乙方在租賃設備進工地前應繳納押金,押金待租賃設備使用完畢時退回。
2、租費:從設備安裝調試合作后開始計算至乙方通知甲方可以拆卸之日為止,不足一個月的按天數計算。月租賃在每次月 日前付清,否則甲方有權將塔機拆卸歸還。
3、本租賃設備的安裝、拆卸、運輸、進退場費(其中安裝包括汽吊25噸以內,超出部分差價按實計算,運費含塔機標準獨立高度以內,超出部份差價按實計算)共計 元/每臺,均由乙方負責。
4、設備基礎連接螺絲按實際計算,由乙方負責。
5、塔吊設備檢測費用由乙方負責。
五、設備使用及維修:
1、設備必須經甲、乙雙方驗收合格后方可使用,若未調試合格,乙方立即使用,一切責任由乙方承擔。
2、本租賃設備在使用期內所有材料費、修理費、保養費等都由甲方負責。如因乙方使用不當,造成人為損壞,由乙方負責。
3、本租賃設備操作人員必須持有關部門頒發的`上崗證。操作人員由乙方自行解決。
4、本租賃設備的操作人員應負責設備日常維修保養工作,如不按規范操作,所發生的安全事故由乙方負責,由于機械設備本身質量問題所引起的安全事故均由甲方負責。
5、租賃結束十天內付清所有費用。
六、其它事項:
1、未盡事宜協商補充,另見附件。
2、如有爭議協商不成,可上訴至法院。
3、合同自雙方簽字之日起生效,租賃完畢款清自行失效。
4、合同壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇3
甲 方(出租方):
行業確認書編號:
營業執照注冊號:
經 營 范 圍:
乙 方(承租方):
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定,遵循平等,自愿和誠實信用的原則,甲乙雙方就租用建筑施工機械的相關事宜協商一致,簽訂本合同.
第一條 租賃機械(可另附表格)
序號
機械名稱
規格/型號
數量
生產廠商
出廠
日期
統一編號
技術要求
第二條 使用地點,項目名稱和工作內容
使用地點: .
項目名稱: .
工作內容: .
第三條 租賃期限
機械租賃期限: .
1.如因工程需要延長租期,雙方應在合同屆滿前 日內,續簽合同.
2.租賃期滿,乙方繼續使用租賃機械,甲方沒有提出異議的,原租賃合同繼續有效,但租賃期限為不定期.
第四條 租金計算及支付
1.雙方同意按照下列第 種方式計算租金:
(1)按月計算:機械名稱: ,每臺租金人民幣 元/月,不足月的尾數日租金按月租金除以30天乘以實際使用天數計算(可另列附件).
(2)按臺班計算:機械每天工作 小時,按一個機械臺班計算,每臺班租金為 元,每月 日前由雙方確認上月實際工作臺班數量(可另列附件).
(3)其他方式 .
2.預計租金總額: 元,大寫: .
3.支付期限: .
4.結算方式: .
5.租金計算起止時間: .
第五條 進出場費用
租賃機械進場由甲方負責,費用(含運輸費 元,吊裝費 元,安裝費 元,拆卸費 元,其他費 元)共計人民幣 元,由 方承擔.
第六條 租賃機械交接與驗收
1.甲方依合同約定的時間,地點向乙方移交租賃機械,雙方就交付機械的型號,規格,數量等共同進行驗收并簽署交接清單.
2.法律法規規定須安裝調試并檢測合格方能投入使用的或者合同約定由甲方現場安裝后才能投入使用的機械,安裝調試合格之日為移交日.
第七條 雙方關于保證金的約定
.
第八條 雙方的權利義務
租賃機械由 方負責操作與維護.操作維護方應按機械運營,操作的規定,并需配備符合國家或地方相關規定上崗條件的操作,維護人員.
1.甲方的權利義務
(1)甲方應按合同約定向乙方提供機械設備,并按照法律法規規定提供出租機械的生產廠家,生產許可證或產品合格證等文件.
(2)甲方應向乙方提供出租機械的'使用環境,安全使用要求,操作維護注意事項及其他必要的技術資料或技術說明.
(3)因故障造成租賃機械無法正常運行,甲方自接到通知時起 小時內到達現場維修.甲方自接到維修通知起 日內未能修復的,自第 日起免收租金直至恢復運營日止.
(4)甲方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從乙方管理,遵守乙方各項規章制度.
2.乙方的權利義務
(1)乙方應為甲方提供承租機械進出場作業,其他維護作業的協助和便利.
(2)乙方應負責承租機械在施工現場的看護并保證設備的安全,如因乙方原因造成設備毀損滅失的,應向甲方賠償.
(3)乙方操作人員必須持證上崗,并按操作規程與機械使用規定管理使用承租機械,不得違章或超負荷作業.
(4)乙方擅自改變承租機械的,甲方可以要求乙方恢復原狀或者賠償損失.
(5)乙方應安排必要的維修時間,由甲方對機械進行正常維修保養.
第九條 違約責任
1.甲方的違約責任
(1)甲方沒有提供合同約定的機械設備或提供的機械設備型號,規格和質量與合同約定的不符,經乙方書面催告仍不能按時履行或提供的替代機械達不到乙方要求,導致合同無法履行的,乙方可以解除合同,并有權要求甲方賠償損失.
(2)甲方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一日應按照 元/臺的標準向乙方支付違約金(可另列附件).逾期滿 日的,視為根本性違約,乙方有權解除合同,并有權要求甲方賠償損失.
(3)因甲方原因導致機械毀損滅失的,乙方有權解除合同或要求甲方更換同等型號,性能的機械,并就造成的損失要求甲方賠償.
(4)其他 .
2.乙方違約責任
(1)乙方未按合同約定支付租金的,每逾期一日應按照逾期支付價款的 %向甲方支付違約金.逾期滿 日的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償損失.
(2)因乙方原因致使機械受到損毀的,甲方可以解除合同,并要求乙方賠償損失.
(3)乙方未經甲方書面同意擅自將承租機械轉租的,甲方可以解除合同并要求乙方賠償損失.
(4)其他
第十條 其他約定
.
第十一條 合同爭議的解決
雙方發生爭議的,可協商解決,或向有關部門申請調解;也可提請上海仲裁委員會仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的,請雙方在簽署合同時將此仲裁條款劃去).
第十二條 附則
本合同共 份,甲,乙雙方各執 份.
出租方:(甲方簽章) 承租方:(乙方簽章)
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日 年 月 日
機械租賃合同 篇4
租第號 出租單位:(以下稱甲方)
租用單位:(以下稱乙方)
乙方因承建金威環保科技有限公司工程施工需要,向甲方租賃建筑施工機械。為了更好履行雙方的權利與義務,依據《經濟合同法》的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本合同。
一、乙方向甲方租用QTZ40塔吊機械,數量×1臺,安裝高度≤32米時租賃費為200元/臺/天,如安裝高度>32米時標準節按8元/節/天,附墻8元/道/天(標準),超高部分附墻按3000元/道(含安拆、場內外運輸費)最終結算按現場實際使用臺數計算。
二、收費方式
1、 進退場費(含安拆、場內外運輸費、檢測報驗費) 萬元/臺,拿到合格證后付進退場費伍仟元/臺;甲方負責裝拆,裝拆采用25噸汽車吊。如因場地問題采用大型汽車吊,其吊車費用差價由乙方承擔。
2、 租賃費用及付款方式:租賃費從安裝調試好次日計算,六個月后10日內付清租金一半,退場后三個月內付清所有費用,否則甲方有權停機,停機所造成的全部損失由乙方自負。
3、 合同所有價格不含稅金。
三、甲方的職責及權利:
1、 甲方必須提供完好的'機械設備,符合有關部門的檢驗標準,并提供機械基礎圖。
2、 設備如不是人為損壞,甲方在接到乙方書面通知后維修人員必須在一小時之內到位,及時負責提供維修服務。
3、 由于設備故障導致安全事故,一切責任由甲方全權負責。
4、 甲方負責所租機械報驗和檢測
四、乙方的職責及權利:
1、 乙方必須滿足甲方機械進退場及安裝,拆卸條件,并做好現場的安全防護工作。
2、 設備進場后,乙方做好機械日常維護保養工作的同時做好保衛工作,如因乙方工作不力而引起的設備零件損壞或被盜,乙方按價賠償。
3、 機械安裝驗收合格后,乙方方可使用,由乙方對所租賃的設備進行統一管理,機械使用過程中,由項目部指定專人檢查,并對使用過程中的安全負責。
4、 機械正常使用時,乙方必須派專人指揮,指揮人員必須持證上崗(如無專人指揮協調,交叉施工過程中造成的矛盾,機械操作人員有權拒絕操作,否則發生的一切安全事故甲方概不負責)。
5、 因乙方建筑物及腳手架等影響造成拆(裝)延誤,損失由乙方承擔,同時租期順延。
五、本合同一經簽訂,雙方必須遵照執行,如一方違約,另一方有權要求對方支付未履行租金部分的30%違約金,若出現糾紛,向揚州人民法院提起訴訟。
六、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后生效,合同未經事宜,雙方共同協商解決。
七、附則
1、 春節一個月租賃費不計(或按停機、開機時間確定)
2、 塔吊浮動基礎費用為6000元整
八、本合同一式兩份,甲乙各執一分。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇5
出租方(甲方):簽約地點:
承租方(乙方):簽訂日期:年月日
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協議:
一、設備的使用地點及工程情況:乙方租賃甲方的設備僅限于河間市城區內的工程中使用,不得轉移到其它地點。
二、租賃設備概況
三、設備的所有權:
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備只享受租賃期間的使用權,沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押或轉移,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任:
1、提供良好的設備。
2、負責設備進入乙方施工現場。
五、乙方的基本職責:
1、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備的安全,設備損壞或丟失由乙方負責賠償。
2、乙方應在交貨地點由乙方指定驗收人檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃收據交給甲方指定驗收人。
3、租賃期滿后負責設備進入甲方倉庫。
六、結算方式及相關事宜:
1、租賃期間:自年月日至年月日,自設備進入乙方場地時開始計算租金。如乙方暫未使用,則從使用日期開始計算租金。租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場手續。如乙方繼續租用,租賃費按實際天數計算,不再重新鑒定合同。
2、結算方式:設備租賃費按合同雙方指定驗收人出具的單據為標準計算,乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0。5%的'滯納金,并且甲方有權將設備撤場,所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算,超出部分按天計算(元/天)。
3、運費的承擔:設備的進場費用由甲方承擔,退場費用由乙方承擔。乙方應在設備進場或退場前三日內通知甲方。
4、設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工使用,必須征得甲方得同意,并保證甲方設備在該協議結束后返回。
七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。如送貨單退貨單、租賃費收據、及甲、乙雙方通過協商做出的補充規定。
八、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇6
工程機械租賃合同(一)
出租方(甲方):___________________
承租方(乙方):___________________
根據《中華人民共和國合同法 》的規定,經雙方協商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協議:
一、設備的使用地點及工程情況
______________
二、租賃設備概況
設備名稱:_____________________
規格型號:_____________________
數量(臺):___________________
隨機人員(人數):_____________
機手補助:_____________________
租賃金額:_____________________
三、設備的所有權
本合同所列的`所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1、提供技術型良好的設備。
2、設備進入乙方施工現場厚,甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備最新工程機械租賃合同范本最新工程機械租賃合同范本。人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備,同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六、結算方式及相關事宜
1、租賃期間:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,開始計算租金。如乙方提前使用,則從使用日期開始計算租金。租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同,續租不足一個月時,租賃費按實際天數計算。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,首月_________萬元/月,次月_______萬元/月,第三月______萬元/月,第四月______萬元/月,第五月______萬元/月,第六月______萬元/月,乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元,并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除
乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金
最新工程機械租賃合同范本合同范本
。如到期未付租金,甲方有權停機或將設備撤場,所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月,按整月結算。超過一個月以上,超出部分按天計算( 元/天)。
機械租賃合同 篇7
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根據合同法的有關條款規定,從雙方的共同權利、義務出發,經雙方友好協商,甲方向乙方提供以下機械設備,達成以下協議:
一、 所需設備詳情:
機械設備名稱
規格型號
數量
租賃期限
月租金(大寫)
二、 機械到工地之日起計算租期和租金。
甲方保證乙方所在工地施工結束后,方能撤場,并且不提高原租金價格。
三、 租賃款及付款方式:
所租設備月租金為 元,乙方應在設備進場前先付給甲方一個月租金,甲方給乙方開收款收據。每隔三十天為一個月,三十天期滿前二天即付下一個月租金,乙方不得延遲付款超過二天,否則,甲方有權停機或撤場,停機期間乙方須承擔租賃費。租期滿后,若使用天數不足三十天的,租金按月租金/30X使用天數照付。月租金不受天氣及乙方是否施工等任何因素的影響。租期應按設備進場之日起至甲乙雙方認可的停租之日止,進行計算。
四、 甲方為乙方提供性能良好的設備及有關技術資料
配備一名操作工,操作工的食宿由承租方承擔。
五、 機械設備的維修費用及責任:
設備因故障停機,一次正常維修三天內排除,乙方照付租金,超過三天后,乙方不再承擔其超過三天后停機維修天數的臺班費,甲方不承擔設備因故停機期間乙方工程的直接或間接損失,設備在租用期間維修費用由甲方承擔。
六、 機械設備的使用權限與保管:
在租賃期間,乙方應妥善保管機械設備,并承擔安全生產事故責任和經濟損失。機械設備由甲方提供的操作手操作,如因操作手操作不當造成的維修費用,由甲方承擔。如因乙方指揮不當造成的機損費用由乙方負責。甲方的操作手必須服從乙方的指揮調度,保質、保量完成乙方安排的.任務。嚴禁超范圍,超能力使用。設備在租賃期間,由于看管不當導致設備被毀被盜造成的損失,全部由乙方照價賠償。未經甲方同意,乙方不得擅自在所租設備上增加和拆除任何零部件。
七、 乙方只具有所租設備的使用權
無權將設備轉租或將設備抵押,否則甲方有權停機或終止合同調走設備,并由此造成的損失由乙方承擔賠償。
八、 乙方租用期滿后
必須將設備完好、附件齊全的歸還甲方。保證甲方安全撤場,否則由此造成的損失由乙方承擔賠償。
九、 本合同一式二份
雙方簽字或蓋章生效,甲乙雙方各執一份。本合同在執行過程中若發生糾紛,經協商未果,由法院仲裁。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
法人代表簽字: 法人代表簽字:
年 月 日 年 月 日
機械租賃合同 篇8
出租方(甲方):__________
承租方(乙方):__________
根據《中華人民共和國合同法》的規定,經雙方協商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協議:
一、設備的使用地點及工程情況:
二、租賃設備概況
三、設備的所有權:
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任:
1、提供技術型良好的設備。
2、設備進入乙方施工現場厚,甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責:
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備,同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六、結算方式及相關事宜:
1、租賃期間:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,開始計算租金。如乙方提前使用,則從使用日期開始計算租金。租賃期滿,乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同,續租不足一個月時,租賃費按實際天數計算。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,首月3、8萬元/月,次月3、6萬元/月,第三月3、4萬元/月,第四月3萬元/月,第五月2、8萬元/月,第六月2、6萬元/月,乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金3、8萬元,并且完全支付進場和反程運費押金5000元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有權停機或將設備撤場,所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月,按整月結算。超過一個月以上,超出部分按天計算(元/天)。
3、運費的'承擔:設備的進場費用由乙方承擔,退場費用由甲方承擔。如租期不足三月,則退場費由乙方承擔,乙方應在設備退場前五日內通知甲方。
4、工作時間:每月工作時間不得超過300小時,超出部分按10小時折合一天計算機械租金和機手加班費。
5、油料提供:乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料,否則造成的停機損失由乙方承擔。
6、設備維修:乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作,所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過元以上的部分由甲方承擔,元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。
7、設備因故障造成的停工每月累計布超過3天(維修時累計12小時折合一天),若超出三天,則超出的天數不計租賃費。
8、設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工,必須征得甲方得書面同意,并保證甲方設備在該協議結束后返回。
七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租賃合同附表、租賃機械收據、及甲、乙雙方通過協商做出的補充規定。
八、爭議的解決:
有關本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會,根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章,則視為無效合同。
甲方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
地址:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶行:____________________________
帳號:______________________________
乙方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
地址:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶行:____________________________
帳號:______________________________
機械租賃合同 篇9
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,按照平等互利的原則,經甲、乙雙方議妥并簽訂本合同,共同遵守執行。
第一條:租賃機械概況
簽訂時間:
第二條:租賃期限、地點、工作內容及單價
1、租賃期限:乙方機械到達甲方工地后,從甲方使用之日起開始計租,至甲方下 達停租通知之日起停租。
2、使用地點: 項目部工地全線
3、工作內容:修筑便道工程等零星工程
4、租賃價格(以月租計):15000元/月,單價含稅金。租賃費按月租結算時,必須依據項目部機械設備部發放的《行車命令本》為準,天對天為整月,不足一個月的部分,按實際天數結算。乙方機械完好率每月必須達到90%以上,即乙方機械每月維修保養時間累計不得超過3天,正常情況下施工天數不低于27天,如達不到,甲方有權扣除相應天數租賃費。另外,每月因不可抗拒因素或項目部及業主原因造成長時間停工,5天以內甲方承擔租金,超過天數則不予結算。操作手必須按甲方要求施工,故意拖延工作任務,甲方有權扣除當天租賃費,情節嚴重者辭退操作手甚至該機械。
5、乙方必須承諾其提供的機械設備與合同上報的型號規格、生產廠家、出廠日期、功率等相符,如不相符接受甲方任何處罰。
6、乙方應按國家規定的稅收標準提供正式合法的完稅發票。
7、進退場費:機械設備進退場費用均由乙方承擔。進場交付前發生的一切事故由 乙方承擔,與甲方無關;退場時離開現場即為交付,交付后發生的一切事故由乙方承擔與甲方無關。
第三條:租賃機械的使用、維修、保養和費用
1、機械運行期間,甲方給乙方操作手發放《機械運行命令本》,此本由甲方施工 員填寫,乙方操作手保存,月底交回甲方統計作為雙方結算的依據,乙方操作手不得 隨便填寫,否則扣除所填的工作天數租金。甲方施工員每天收工后填寫當天工作記錄, 若甲方施工員沒有填寫,乙方操作手可以拒絕第二天施工。
2、甲方只負責機械設備的主油,特油和維修保養費用由乙方負責(如乙方不能及 時維修,甲方有權維修,費用從包機費中扣除)。
3、乙方車輛的柴油耗費標準由項目部油料員按第一次到第四次加油所工作的時間 得出每小時平均耗油量,然后對四次的每小時耗油量再平均得出相對準確的每小時平 均油耗量,并由雙方簽字認可。命令本上的機械運行記錄必須由施工員填寫,要注明 工作地點、內容、工作時間,由總工作時間依據標準油耗推算出總油耗量,超出部分 從租賃費中扣除。
4、乙方操作手不得擅自離崗,如有事,須向機械部請假,批準后方可離開。如無 請假,按雙倍扣除當天月租。
5、因工作需要,乙方必須保證24小時工作,否則甲方有權停租機械,由此造成 的損失全部由乙方承擔。
第四條:結算與付款
1、租賃費為每月結算一次,結算后甲方根據業主計量款的支付情況按比例向乙方 支付工程款。
2、乙方為租賃機械配備操作手,工資由 乙 方自行負責承擔,甲方負責安排操作手的'食宿。
第五條:違約責任
1、未經對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、乙方不能按時提供進場設備或提供的進場設備不符合甲方要求的,甲方有權要 求乙方賠償損失。
第六條:安全生產,文明施工
1、乙方操作手在施工期間,要遵守國家法律法規,遵守當地的村規民約,如果乙 方人員與當地民眾發生糾紛或因乙方操作人員違章作業而造成人身傷亡,一切后果由乙方自負。
2、設備進入甲方施工現場后,乙方操作手應服從甲方施工現場管理人員的調度與 指揮,嚴格按照操作規程施工,否則甲方有權解除合同,乙方應賠償操作手誤工引起的損失。
第七條:爭議的解決
凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,甲、乙雙方應協商解決;如果協商不成,應提交甲方所在地法院裁決。
第八條:本合同附件包括 身份證復印件作為本合同不可分割的一部分,其它未盡事宜,須經雙方協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等法律效力。
第九條:本協議一式 六 份,甲方 五 份,乙方二份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【機械租賃合同】相關文章:
精品機械租賃合同簡單的機械租賃合同范本04-11
(精選)機械租賃合同08-17
機械租賃合同06-12
[經典]機械租賃合同07-20
[精選]機械租賃合同07-24
機械租賃合同(精選)07-27
機械租賃合同【精選】07-25
機械租賃合同(經典)07-29
【精選】機械租賃合同07-15
(精選)機械租賃合同07-18