拖欠工程款起訴狀

時間：2024-09-04 14:17:25 起訴狀我要投稿

2017拖欠工程款起訴狀范本

　　導(dǎo)語：如果工程款被對方拖欠，可以通過向法院提交上訴狀進(jìn)行訴訟，以法律手段討回。下面是小編收集的2017拖欠工程款起訴狀范本，歡迎參考。

　　2017拖欠工程款起訴狀范本(一)

　　原告：xxx，女，x族，19xx年x月x日生，住xx市xx區(qū)xx路xx號院x號樓x號。電話xxxxxxxxxxx

　　被告：xxxx有限公司

　　住址：xx市xx區(qū)xx路x號

　　法定代表人：xxx 職務(wù)：xx 電話:xxxxxxx

　　被告：xxx有限公司

　　住址：xx市x路x號

　　法定代表人：xxx 職務(wù)：xx 電話：xxxxxxx

　　被告：xxx，男，x族，19xx年x月x日生，住xx市xx區(qū)xx路xx號院x號樓x號。電話xxxxxxxxxxx

　　訴訟請求

　　請求被告支付拖欠原告的工程款x萬元及利息x元，共計xx元;

　　本案的訴訟費用由被告承擔(dān)。

　　事實與理由

　　20xx年x月x日，原告與被告xxx簽訂《做工協(xié)議》，由原告承建x樓的部分工程(該工程是被告xxx有限公司承建被告xxx有限公司xx城項目，而xxx有限公司又將該項目部分轉(zhuǎn)包給被告xxx)。工程完工后，原告與xxx對原告承建的工程量進(jìn)行了結(jié)算，但至今尚有x萬元的工程款未支付給原告。后原告一直催促被告支付工程款，被告以種種理由推脫。無奈為維護(hù)原告的`合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條訴至貴院，懇請依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。

　　此致

　　xx市xx區(qū)人民法院

　　具狀人：

　　年月日

　　2017拖欠工程款起訴狀范本(二)

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

　　企業(yè)性質(zhì)：集體

　　經(jīng)營范圍：工業(yè)與民用建筑。

　　流動資金：169. 5萬元

　　何時經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)

　　地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

　　開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

　　被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓(xùn)中心地址：________市_______ -______路________號

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實和理由：

　　______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設(shè)備機(jī)具等運進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的`約定，單方面地推翻合同書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

　　訴訟請求：

　　責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

　　(二) 結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設(shè)備閑置費57979. 30元

　　以上三項合計，共242006.83元。

　　此致

　　______市______區(qū)人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

【拖欠工程款起訴狀】相關(guān)文章：